当前位置：雨轩范文网>条据书信>协议书>工程合作的协议书

工程合作的协议书

时间：2022-04-21 16:35:27 协议书我要投稿

工程合作的协议书模板六篇

　　在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用协议，签订协议可以保护当事人的合法权益。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的工程合作的协议书6篇，希望对大家有所帮助。

工程合作的协议书模板六篇

工程合作的协议书篇1

　　发包单位：

　　施工单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

　　1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

　　1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

　　第二条合同工期

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

　　2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

　　2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程造价及付款方式

　　3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。

　　3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条双方的工作和义务

　　4.1甲方的工作义务

　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　(4)负责本工程的对外联系工作。

　　4.2乙方的工作义务

　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。

　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　第五条关于工程验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

　　第六条违约责任

　　6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

　　6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

　　6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

　　8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　发包方：承包方：

　　年月日年月日

工程合作的协议书篇2

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：

　　第一条：总则

　　1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

　　2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条：工程项目的安排及费用

　　1、该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2、甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

　　3、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　4、乙方向甲方支付工程有效标价________％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

　　第三条：甲方职责

　　1、项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

　　2、甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方管理费用，余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3、甲方在_______完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　4、协助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条：乙方职责

　　1、项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

　　2、乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　3、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

　　4、乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

　　5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　6、乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　7、乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　第五条：违约责任

　　1、甲方和乙方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。

　　2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

　　第六条：争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　第七条：其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签章之日起生效。

　　2、本协议未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

工程合作的协议书篇3

　　项目合作协议（以下简称甲乙双方）

　　甲方：身份证号：籍贯：乙方：身份证号：籍贯：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

　　三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

　　九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

　　十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

　　项目合作协议双方签字生效：

　　甲方：乙方：

　　合作协议签订时间：年月日

工程合作的协议书篇4

　　甲方：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　联系方式：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则，达成以下协议条款：

　　一、合作内容

　　___________________________。

　　二、双方责任与权利

　　甲方责任与权利

　　1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。

　　2、甲方派出财务人员参与项目工程的管理。

　　3、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取，计入项目建设成本。

　　乙方责任与权利

　　1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。

　　2、工程实际承建过程中涉及到的各种费用支出全部由乙方自行解决。

　　3、因承接工程需要挂靠其他公司的，寻找挂靠公司的工作由乙方完成，费用由乙方承担。

　　三、利益分配

　　1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成_____%，乙方占股权分成____%。在保证项目正常运作的情况下，每年进行年终分红一次。扩大业务运营如需要提留利润时，必须经过各方认可，且不得超过年度利润总额的____%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

　　2、考虑到乙方的个人情况，项目每月向乙方支付_______元的'薪酬，但该薪酬一半从乙方年终分红中予以扣除，另一半计入项目经营成本内。

　　3、甲方所出资金的固定资产部分按五年折旧，但流动资金部分不计利息。

　　4、产品质量问题造成的损失由乙方负责，销售管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。

　　四、保密条款

　　1、本协议作为机密文件，甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后，双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人，也不得泄漏对方的商业秘密。

　　2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。涉密人员范围：双方领导、项目组成员及有关人员。

　　五、争议的解决

　　甲乙双方在履行合同中如发生纠纷，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，提交给甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　六、协议的生效与补充

　　本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方盖章后长期生效，具有同等法律效力。未尽事宜，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　_____年____月____日

　　乙方（签字）：

　　_____年____月____日

工程合作的协议书篇5

　　甲方：江苏伟恒建设集团有限公司

　　乙方：

　　乙方担保方：

　　以甲方名义承接的工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：

　　一、甲方责任：

　　1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。

　　2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

　　3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

　　4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。

　　5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

　　2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

　　3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

　　4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。

　　5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

　　6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。

　　7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

　　三、双方约定：

　　1、乙方承接的工程为工程，不包括工程，工程施工地点在市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

　　2、工程款必须汇入甲方（含甲方批准后的其他帐号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

　　3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为单位，担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产（汽车：号，房产证号：）及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

　　4、关于印章方面的约定：

　　⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

　　⑵除甲方负责人同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。

　　⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

　　四、乙方上缴给甲方的相关费用：

　　1、本工程乙方在月金万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费万元。两个项目以外的另行计算。

　　2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴万元，其中在每年月份前上缴万元，另一半在月前上缴】。

　　3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。

　　4包干费万元，同志年包干费用万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

　　五、本协议一式四份，甲方两份、乙方和担保方各执一份，本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决，如协商不成，双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

　　甲方：乙方：担保人：

　　负责人：负责人及配偶：身份证号：身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：电话：

　　年月日

工程合作的协议书篇6

　　甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。乙方专业从事开拓承接房地产开发的相关配套工程，甲方为专业从事工程施工的一级企业，愿意与乙方共同承接完成甲方项目的施工业务；双方就工程施工形成战略合作关系，为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本等各个方面的合作能够达到预期目标，经双方共同协商达成如下协议。风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　一、合作方式

　　1、由乙方承接的房地产相关配套工程，如室内装修、室外幕墙、门窗工程、公共部份装修及样品房、精装修等工程。

　　2、保证金、垫资甲方出资________%，乙方出资________%。

　　3、若该工程出现亏损甲乙双方各按出资比例承担。

　　4、工程结算利润甲方按________%股份，乙方按________%股份比例分配。

　　二、管理方式

　　1、该工程由中标进行承揽施工，经甲乙双方协商以甲方管理为主。乙方积极配合、共同管理并完成该工程任务为止，并缴纳合同造价________%的后勤管理费给甲方，并将该项费用纳入工程成本。

　　2、工程中标后，由甲乙双主共同商讨建立项目管理班子，该项目班子的所产生的费用纳入工程成本。

　　三、财务管理该工程实行独立核算专款专用的财务管理制度，工程款及工程费用支出的票证，由甲方设立出纳员管理。该项工程所发生的一切费用支出由项目经理签署，财务审核，甲方批示后支付。甲、乙双方对财务管理有疑问可以随时盘查，实行全过程监督（该工程财务管理及审批权限全权委托甲方办理）。

　　四、材料采购施工中所需要采购的材料，由项目部聘请的材料员负责采买。数量、资金较大时应经甲乙双方共同确认后方可进行。

　　五、成本计算该项工程实行独立核算、专款专用。针对该项目所发生的所有费用、登记成本。任何一方都不能挪用工程款，违反者可视为个人侵占，必要时可以追究法律责任。