授权委托书

时间:2020-11-03 21:32:10 委托书 我要投稿

【精选】授权委托书3篇

  被委托人在行使委托书上的合法权力时,被委托人不承担任何法律责任。在当今社会生活中,需要在处理事务上使用委托书的次数愈发增多,相信很多朋友都对写委托书感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的授权委托书3篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精选】授权委托书3篇

授权委托书 篇1

  一、委托监理单位:XX监理有限公司

  二、总监理工程师:XXX;专业监理工程师:XXX;监理员:XXX

  三、委托监理工程范围和内容:

  1、监理范围:XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。

  2、监理工作内容:施工阶段监理。

  四、监理单位在委托的工程范围,享有以下权利:

  1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。

  2参与工程结算的审查。

  3、选择工程总承包的建议权。

  4、选择工程分包人的认可权。

  5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

  6、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议,如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

  7、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

  8、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

  9、征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

  10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

  11、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

  12、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

  监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人,在监理过程中如发现工程承包人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

  在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

  五、建设单位赋予监理工程师的权力是:

  1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求

  的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

  2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的,或者可能产生工程质量或安全隐患的,有权要求建筑施工单位改正。

  3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备,未经签字认可,不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备,要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序施工。

  4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可,不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用,须报建设单位审核,并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。

  5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

  6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人,并有权向有关主管部门反映。

  7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。

  8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。

  9、施工组织协调上的主持权。

  在特殊情况下,如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时,监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业,或必须采取的其他措施。

  XX公司

  法人代表:

  20xx年6月20日

授权委托书 篇2

  根据国家现行的有关法律法规,我公司经研究决定,授予酒泉市诚信工程建设监理公司如下权利:

  一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。

  1、 选择工程总承包人的建议权。

  2、 选择工程分包人的认可权。

  3、 支付工程款的审批权。

  4、 对工程建设有关事项(工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求)向委托人的建议权。

  5、 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议,如果拟提出的'问题可能会提高工程造价或延长工期,应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。

  6、 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期、降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

  7、 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

  8、 监理人有权发布开工令、停工令、复工令。

  9、 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

  10、 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。

  11、 监理人在委托授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量,或进度则这种变更必须经委托人事先批准,在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

  12、 在委托的工作范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处理意见,在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

  二,我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。

  (一)、工程上使用的材料和施工质量的检验权

  1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件\设备报审表及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

  2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认,并要求承包单位严禁进行下道工序。

  (二)停工,复工权

  1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时,总监理工程师下达停工令

  2、施工出现了安全瘾患,总监理工程师有权停工,以消除安全瘾患

  3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。

  4、承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理。

  5、在具备恢复施工条件时,承包单位应向项目监理机部提出复工申请,并附有总公司签字盖章的整改方案,复工申请表及有关材料,有总监理工程师签署,指令承包单位继续施工。

  (三)工程变更单的认可与签发权

  1、在总监理工程师签发工程变更单之前,承包单位不得实施工程变更。

  2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更,项目监理机构不得予以认可计量。

  三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利

  1、施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或检验不合格的,不得使用。

  2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

  四、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利(包括处罚权)。

授权委托书 篇3

  委托单位:

  法定代表人:

  受委托人:姓名:xxx工作单位:

  职务:

  姓名:xxx工作单位:

  职务:

  现委托上列受委托人在我单位与×××因纠纷一案中,作为我方诉讼代理人。

  代理人×××的代理权限为:

  (特别授权的,须注明具体权限内容,如代为承认、放弃、变更诉讼请求,代为上诉等。)

  代理人×××的代理权限为:

  (特别授权的,须注明具体权限内容,如代为承认、放弃、变更诉讼请求,代为上诉等。)

  委 托 单 位:

  法定代表人:

  年月日

【【精选】授权委托书3篇】相关文章:

1.【精选】授权委托书汇编10篇

2.【精选】授权委托书锦集八篇

3.精选公司授权委托书汇总六篇

4.【精选】个人授权委托书4篇

5.【精选】授权委托书范文9篇

6.精选授权委托书范文5篇

7.【精选】授权委托书三篇

8.【精选】授权委托书合集7篇