有关合同承诺书范文汇总九篇
在日常的学习、工作、生活中，大家都经常看到书信的身影吧，书信是人们表达情感的一种特别方式。还是对书信一筹莫展吗？以下是小编收集整理的合同承诺书9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
合同承诺书 篇1
XXXXXXXXXXXXXX公司：
本公司郑重承诺如下：本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司就__________________________________项目签订的_______________________合同（合同编号：__________）为本公司要求XXXXXXXXXXXXXX公司签订的仅供本公司用第一文库网于___________，该合同不作为双方结算的依据，且就此份合同本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司之间并无任何的业务往来和经济往来，本公司无权以此份合同来要求XXXXXXXXXXXXXX公司承担任何经济责任和其他任何责任，双方之间的真实业务往来以双方另行签订的合同为准。 特此承诺！
承诺人： （盖公章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
合同承诺书 篇2
佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室：
合同当事人双方 （招标单位名称） 和 （中标单位名称） 就 （工程名称） 合同签订有关事项承诺如下：
一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。
二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。如合同签订内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的全部责任。
招标单位: ____________(盖章)
法定代表人: ____________(签字)
____ 年____月____日
中标单位: ____________(盖章)
法定代表人: ____________(签字)
____ 年____月____日
合同承诺书 篇3
供方：
需方：
供需双方于20xx年X月X日签订的《合同》，合同编号为：，约定由供方向需方供应2台PC220-8液压挖掘机、东空破碎锤、破碎锤管路及备用阀。现由于供方不能严格按照合同履行相关合同义务，导致合同无法继续履行。根据《合同法》的规定和《XXXX》的约定，供需双方在友好协商的基础上，自愿达成以下协议：
第一条：鉴于供需双方之前有良好的长期合作关系，需方考虑到供方切实的难处，经供方向需方提出解除合同，供需双方通过友好协商，双方一致同意解除20xx年X月X日签订的《XXXX》。
第二条：供方应当将需方所寄给供方合同原件（一式五份）返寄给需方销毁。
第三条：因解除合同产生的相关费用由双方各自承担，供需双方自此互不追究对方任何责任。
第四条：该协议自供需双方代表人签字并加该公章后生效，本协议第一条所述买卖合同也随之正式解除失效（含买卖合同传真件）。
第五条：履行本合同发生争议，由供、需双方协商解决，协商不
成，双方同意向南昌市青云谱人民法院提起诉讼。
第六条：本协议一式四份，双方各执两份，具有同等的法律效力。
供方： 需方：
代表人：代表人：
年 月 日 年 月 日
合同承诺书 篇4
投 标 承 诺 书
XXXX发展有限公司：
本投标人已详细阅读了XXXXX工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1. 遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的.法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2. 服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3. 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
4. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。
5. 保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。
6. 保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。
7. 保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。
8. 保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。
9. 保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。
10. 保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
11. 保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。
12. 保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。
13. 保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》
14. 中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。
15. 质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。
16. A区工期：由年 月日到 年月 日止，B区工期：由年月日到年月日止（共 个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受 元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的XX %。
17. 施工安全：杜绝一切大小事故发生。
18. 文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。
19. 工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。
投标人（公章）：
法定代表人签名：
日期： 年月日
合同承诺书 篇5
响应招标文件中合同协议条款的承诺书
致：十堰市张湾区住建局
我公司若能中标20xx年张湾区污水分支管网工程施工，按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求，我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款。
一、工期：按照投标工期，有效工作日90天。开工时间以甲方通知为准，若在规定工期时间未完工，每推迟一天罚款1000元，从我单位履约保证金中扣除。
二、质量：一次验收达到合格标准，若一次验收达不到合格标准，按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。
三、工程付款：按合同约定工程进度付款。
四、保修：按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。
五、违约责任：按招标文件、合同条款及国家有关法律、法规执行。
六、招标文件中合同协议其他条款我单位均予以确认和响应。 特此承诺！
投标人：兆亿华堂建筑安装工程有限公司
日期： 年 月 日
合同承诺书 篇6
本人_ _，身份证号 。为 瑞比宝贝体验中心项目发起人，本项目现有店铺投资回报率可达_ _%以上,_月收回成本并盈利，预计新成立的项目，投资回报可达 %,月收回成本，本人保证本次融资项目所提供的各种资料、证件及信息均真实有效，同时承诺：本人及本企业过去以往无重大法律纠纷、无严重信用逾期记录、无不良法院判决记录，如发现有虚假、伪造、编造数据及资料等与事实不符或因本人恶意隐瞒事实，投资人有权终止本次合作，并就造成的相关损失提起法律诉讼及相应赔偿。
说明人：___________
（盖章有效）
_________年______月______日
合同承诺书 篇7
建行邯郸分行武安支行：
兹有 ，身份证号： ，工作单位： 。配偶姓名： ，身份证号： ，工作单位： 。
借款人在你行申请购房借款，本人自愿为其借款提供连带责任保证，并承诺，若其不能按期偿还贵行借款本息，本人自愿承担相应的法律责任。
特此承诺。
保证人：（签字）
年 月 日
合同承诺书 篇8
我方参加贵方的成都 酒店水处理设备供应及指导安装工程投标的申请书，现我方向贵方慎重承诺：
我方近三年企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。
投标申请人 (盖公章):___________________________
法定代表人（签字并盖章）：_____________________
日期：____________年___________月___________日
合同承诺书 篇9
依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定协议如下：
一、申请设立的有限责任公司名称为“ 有限公司”（以下简称公司），并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。
二、公司主要经营 行业。公司住所拟设在 市 区 路 号楼（房）。
三、公司股东共个，其中自然人 个，企业法人 个，社会团体 个，事业法人 个，国家授权的部门 个。分别为： （ ），现住，身份证号码 。
（ ）公司，住所在 ，企业法人营业执照号为（）。 （ ）学会（协会、联谊会等），住所在。
（ ）团体法人编号为 。
（ ）研究所（中心等），住所在 。
四、公司注册资本为人民币万元。各股东出资额和出资方式为： （ ）出资（ ）万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资万元。
（ ）出资（ ）万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）方式出资万元。
五、公司名称预先核准登记后，应当在 天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后天内，将货币出
资足额存入公司临时帐户。
六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为 。
七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
八、全体股东同意指定 （指股东）为代表或者共同委托的代理人（指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师）作为申请人，向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按 办法承担。
股东签名、盖章：
签订协议地点：
签订协议时间：
深圳市××典当有限责任公司出资协议
深圳市××典当有限责任公司于×年×月×日召开全体股东会议，应到×人，实到×人，符合《公司法》规定，就出资设立深圳市××典当有限责任公司事宜达成以下出资协议：
××公司出资××万元，占×％；
××公司出资××万元，占×％；
××公司出资××万元，占×％；
××公司出资××万元，占×％；
张××出资××万元，占×％；
李××出资××万元，占×％；
全体股东：（法人盖章，其法定代表人签字；自然人签字、私章）
×年×月×日
1、××公司出资承诺书
××公司自愿出资××万元，入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东，享有章程规定的权利，自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。
特此承诺。
××公司盖章，其法定代表人签字
×年×月×日
2、自然人出资承诺书
××自愿出资××万元，入股设立深圳市××典当有限责任公司。作为股东，享有章程规定的权利、自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。
特此承诺。
自然人签字、私章
×年×月×日
【有关合同承诺书范文汇总九篇】相关文章：