起重机租赁合同【荐】
在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的起重机租赁合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
起重机租赁合同1
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方因工程施工需要，向乙方租赁一台物料提升机。甲方本着互惠互利的原则，明确双方的权利和义务，顺利完成本项目的建设任务。经协商，双方签订本租赁合同。
第一条:租赁设备及附件的名称、数量、质量和用途
租用平台和安装高度的人员由施工现场指定。
第二条:租赁期限
租赁期限暂定为个月，自乙方将设备交付至甲方项目现场并在安装调试后交付给甲方之日起，至甲方通知乙方退出之日止，具体日期根据实际发生情况计算。注:租期不得少于个月，租期不足按月收取租金。
第三条:租金和租金支付
1.(含入口安装、出口拆除、运输费用及电气安装调试)，每套设备租金(不含货梯司机工资)每月每套人民币。数据检测费:元。上述费用和税费由甲方承担。
2.设备月租按月支付，月租在次月七个工作日内付清。自乙方将设备交付至甲方施工现场之日起一周内一次性支付入出境费。进出时间由甲方指定；逾期付款的，每天加收3‰的滞纳金。
第四条:机械设备的移交和验收
设备进场:乙方必须提供合格的进场设备，卷扬机必须配备断绳保护装置(防坠装置)、上下限位装置，吊篮必须有可靠的出机口安全门，地面入口有自落防护门。乙方应安排专职人员进行安装，并向甲方提供特种作业人员的特种作业证，乙方负责安装期间的安全管理。架设完成后，甲方人员验收，甲方签字认可，合格后开始充电。(因人为损坏等造成的配件损失由甲方赔偿。)在施工过程中，乙方应根据甲方的要求增加接缝，并安装附墙。拆除前，乙方还应负责临时附墙装置。(如设备由甲方测试，费用由甲方承担，乙方安排相关部门测试)设备退出:乙方在甲方指定的日期进行验收，移交整机，并派专职人员进行拆除，拆除过程中的安全管理由乙方负责。
第五条:双方的'责任和义务
1.乙方应认真遵循《机械设备租赁管理办法》的质量体系、设备管理程序和建设部JGJ59-99安全检查标准，确保设备的安全运行，并负责设备的日常检查、维修和维护。
2.甲方必须按照企业机械设备工作标准和建设部JGJ59-99标准对设备进行标准化操作，不得超载和违章操作，确保设备安全生产；发现故障及时通知乙方，乙方应立即派人维修。如甲方因不合理延误造成工期损失，乙方应予以赔偿。做好操作人员的安全教育工作。
3.甲方应主动配合乙方维护设备，并如实提供设备运行的机器班次时间和故障情况。
4.甲方必须负责保证乙方设备的完整性，不得将设备转租给另一方。
5.甲方负责标准化项目，乙方配合甲方..
6、操作人员必须持证上岗(特种作业)，严禁无证人员上岗。
7.挡土墙拉杆所用的钢管及扣件由甲方提供，安全网、安全棚及各种围栏由甲方自行解决。
第六条:其他经济责任
1.在租赁期内，乙方应负责更换和修复自然损坏。租赁期内，设备丢失、无证非法操作、人为损坏设备等一切事宜，由甲方负全部责任。
2.乙方收到甲方提前租赁的每套设备的押金并接受后，应将押金返还给甲方..
3.如果甲方未能按合同规定付款，乙方有权停止或拆除启闭机，因此，甲方应全权负责因双方原因造成的各种时间损失和一切事宜。
第七条:发生安全事故时，上级主管部门应分清责任，甲乙双方各负其责。
第八条:其他事项
1.本租赁合同未尽事宜，由双方协商解决。
2.因本合同未尽事宜或违反合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，由乙方所在地诉讼解决。
3.本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效，机械退出结算后失效。
出租人(盖章):承租人(盖章):
授权代理人:
日期：
起重机租赁合同2
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 结构形式：
2、租赁设备品牌：型号：
数量： 台
租赁设备产权人：
3、租赁期限：预计租赁期限为年日至月 日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式：按形式
租赁单价： 元/台班·台
5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为： 乙方人员为： 。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70 %，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3 租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。
7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的'权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场规章制度，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7 乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20xx《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过 3 日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日 20xx元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。
9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日1500元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：
第1种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第2种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
起重机租赁合同3
出租单位：
承租单位：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称：
施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间： 月。
起用时间： 年 日。
合同期限： 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的`一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证X工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方X解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章)：
承租单位(乙方盖章)：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
日期：
日期：
起重机租赁合同4
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致，甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用，并就相关事宜达成如下协议:
1.甲方租赁乙方提升机，月租金为元/台，设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后，甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金)，并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金，设备就不能用了，具体的总租赁费多退少付。
二.乙方对租赁设备的`质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题，乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时)，但不承担设备维修时间的“损失时间”。
3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃，甲方应按价赔偿。
四、甲方负责启闭机的基础施工。
五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。
不及物动词本合同经双方签字后生效，一式两份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):___________________
起重机租赁合同5
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1、租赁设备使用目的：
1、1工程名称：
1、2工程地点：
1、3结构类型：
1、4建筑面积：
1、5建筑高度：
2、租赁设备：
2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）
2、2规格型号：
2、3设备编号：
2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。
2、5市建委颁发的统一编号________________。
2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。
3租赁设备数量____台。
4租赁期间：
4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；
4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。
5、塔吊安装准备：
5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。
5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。
6、塔吊进场
6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。
6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。
6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。
6、5乙方迟延进场，或不符合6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。
7、塔吊的安装、调试与验收：
7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。
7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的.安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。
7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。
8、施工安全交底与协议：
8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9、塔吊作业防护
9、1吊装严禁超出施工现场的范围。
9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。
10、塔吊作业人员：
10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。
10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。
10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。
10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。
10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。
10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。
11、塔吊作业：
11、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。
11、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。
11、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。
11、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。
11、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。
11、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。
11、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。
12、禁止行为：
12、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。
12、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。
13、塔吊故障：
13、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。
13、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。
13、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。
14、设备的维修和保养：
14、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。
14、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。
14、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。
15、租赁费：
15、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。
15、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____x作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。
15、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。
16、其他事项：
16、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。
16、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。
16、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。
16、4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
16、5本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
18、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
19、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。
20、补充条款：
20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。
20、2其他：____________________。
甲方：____________
签署人：____________职务：____________
负责人：____________
地址：____________电话：____________
乙方：____________
签署人：____________职务：____________
法定代表人：____________
地址：____________电话：____________
合同订立地点：____________
合同订立时间：____________
起重机租赁合同6
承租人：（简称甲方）
出租方：（简称乙方）
根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下：
1、工程机械名称和数量：吨级起重机和成套设备。
二、建设内容及地点：
三、租赁时间暂定为________天，从________年________月________日至________年________月________日
四、财务结算：
1、收费标准：甲方每月租金人民币________/月，保证每天至少一班。加班按国标四小时内半班，八小时内一班。
2、出入境费：人民币________（汽车起重机指道路上一班）由甲方支付。
3、严格执行任务单签署制度，甲方必须按照约定每天认真签署任务单。
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前预付人民币________元（进出口费），车辆到达甲方现场时预付人民币________元，然后每天支付一次。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方每天按总费用的2‰收取违约金，并有权停止吊装或终止协议。由此产生的一切损失由甲方承担。
5、严格执行安全操作规程，不违章操作，禁止超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械（包括车辆零部件）损坏或丢失，甲方应负责赔偿。
6、吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”，即：
（1）如果超过额定载荷，不要提升。
（2）命令信号未知，权重未知。
（3）吊索、附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。
（4）起重机不吊重物直接加工。
（5）斜拉，但不要斜提。
（6）站在工件上的人或浮动在工件上的移动物体不吊。
（7）氧气瓶、乙炔发生器和其他危险品未采取安全措施不得吊装。
（8）有棱角，刀刃上的物体不垫（防止钢丝绳磨损），不挂。
（9）埋在地下的物体不得拉出或吊起。
（10）非举升指挥人员指挥时不举升。
七、乙方工作人员应加强机器的检修和维护，使机器保持良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方，服从甲方指挥人员的指挥，除非未能解除，在不违反安全操作规程的前提下。责任划分原则：钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员必须遵守甲方的施工现场规章制度，进入甲方施工现场后必须遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的`照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方机械在施工配合过程中发生故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要两天时间对车辆进行维修保养，租金不予扣除。维修时间超过三天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
十一。其他：
1、在甲方施工期间，乙方船员应负责食宿等生活问题。
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由乙方负责、、
3、因履行本协议而产生的任何争议，双方应首先通过协商解决。协商不成，同意向北京市顺义区人民法院起诉。
十二、本协议经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人：
乙方：
负责人：
________年________月________日
起重机租赁合同7
承租方(简称甲方)：
出租方(简称乙方)：
兹因甲方吊装需要租用乙方汽车起重机，配合甲方吊装，为明确双方权利和义务关系，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守执行。
一、工作地点及车型、内容
1、租用吊车类型及数量8吨汽车吊
2、施工地点：马鞍山
3、施工内容：吊装
4、租车时间： 年 月— 年 月止，初计贰个月。
二、租金和费用计算方式
1、租鑫定万贰仟元/月(进出场费壹仟元)，超小时按时另计收费。
2、白天必须按八小时制作业计算，晚上加班按月租计时收费。
3、乙方提供驾驶员壹人(上下车均会操作)。
三、安全责任
1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业“十不吊”原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。
2、由于对施工场地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
3、吊装作业前，甲方负责向乙方进行安全技术交底。严禁干超出作业方案以外的工程，甲方指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
4、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为：吊钩以上属于吊车机械设备引发的安全责任由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、卸扣、捆扎、指挥等原因)引发的安全责任由甲方负责。
5、路途安全由乙方负责。
四、甲方的权利和义务
1、甲方在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。
2、按时支付租赁费用。逾期支付违约金(违约金=所欠金额×0.5%/天)，承担违约责任。
3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损失，其损失由甲方负责。
4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的.一切不良行为。
5、甲方无偿提供机组人员的住宿和伙食。
五、乙方的权利和义务
1、乙方机组人员必须服从甲方现场领导的指挥，并遵守有关规章制度。
2、车辆维护保养由乙方负责。乙方提供的设备必须保证运行正常，如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3、吊车所需液压油和润滑油、配件等均由乙方自行负责。
4、乙方向甲方提供吊车性能表一份。
5、吊车在租用期间维护和保养时间每月为吊车在租用期间维护和保养时间每月为 天，原则上在无作业时保养。
6、乙方吊车司机按日填写任务单，作为结算原始凭据。
六、结算及付款方式
1、设备进入甲方施工现场之日或设备离开乙方公司基地之日起计算租金，退场租金支付完毕之日停止计算租金，不足一月按实际天数计算。
2、设备到场日或设备离开公司基地之日为起租日期，乙方提供有效票据，税金由甲方承担，租金以现金或银行汇总的方式均可。
3、甲方必须每月按时支付吊车租金，否则乙方有权停止作业，由此产生的一切损失由甲方负责。
七、车辆所需燃油由甲方无偿提供。
八、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，传真签合同，自双方签订后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
合同签订时间： 年 月 日
起重机租赁合同8
承租人：______________
出租人：______________
依照《中华人民共和国民法典》和承租人单位制定的《建筑起重机械租赁框架合同》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商一致就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下：
第一条：使用地点、项目名称和施工内容
使用地点：______________
项目名称：______________
第二条：______________租赁设备明细、租赁费用及支付
2、进出场费为正常安拆价，如甲方由于图纸更改或场地原因使安拆场地发生变化增加难度，则进出场费甲方应按实际增加费用进行追加。塔机一次性进出场地运输费、安装拆卸所用吊车费、安装拆除人工费、地脚螺栓等配件费和塔机检测费以包干方式计，由乙方包干使用。进出场费________元/台，包干使用。春节放假期间7天不计取租赁费。遇不可抗力引起设备停用闲置时，不收取租赁费。
3、计价方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
4、预计使用时间月，租赁费用总额约)。租赁费用结算以实际使用天数办理办理流程：每月________日，乙方开据发票、在甲方公司办理付款手续。
5、支付方式：转帐支票或现金。
6、支付期限：进出场费在设备安装完毕，检测合格后一个月内支付全额_______元，机组人员工资由乙方发放租赁费为次月付上月的75%不含人工工资其余25%在建筑起重机械拆除出场后办理租赁费用结算打欠条公司盖章工程竣工后四个月内支付完剩余费用。
第三条：租赁期限
设备进场到安装完毕检测合格之日为安装期间，设备租赁费用计算从检测合格之日开始计算至报停日塔吊租赁不足四个月按四个月算。
因工程需要延长租期，双方应在合同届满前________日内，续签合同。
租赁期满，甲方继续使用租赁机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
设备租赁费用计算截止日期为设备停止使用之日。
如设备停止使用后不具备拆除条件，则从停止使用之日开始计取闲置费用，具备拆除条件后，不再计取闲置费用。
第四条：租赁机械交接与验收
1、乙方按甲方工程项目要求的时间完成建筑起重机械安装，并通过第三方检测合格，交付甲方使用，并开始计算租赁费。甲方工程项目必须保证合理的安装条件。起重设备备案、安拆备案、使用备案由乙方负责办理，甲方必须配合完成有关盖章用印手续。
2、甲方工程项目应当在建筑起重机械要停止使用前7天书面通知乙方。乙方应尽快安排建筑起重机械的拆除工作，甲方必须保证合理的拆除条件。
3、如果甲方停止设备使用后，通知乙方折除设备，或无法通知到乙方拆除设备，将从停止使用之日开始不再计取租赁费用和闲置费用。
第五条：租赁的建筑起重机械的设备管理
1、租赁的建筑起重机械由乙方负责操作和设备管理。建筑起重机械应当配备取得相应特种作业证的操作、指挥和安拆人员，并对设备及配置的机组人员进行日常检查和管理，确保设备在安全、正常技术状态下运行，对设备的安全使用负责。
2、因故障造成租赁机械无法正常运行时：一般故障乙方应在4小时内排除，大的故障不得超过小时。如小时内未能修复的，乙方免收维修期间的租赁费。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成，甲方仍应支付修复停运期间的租金。每月每台塔机故障不得超过2次4小时以上，若超过2次以上，每次扣除一个台班，每月超过一次24小时以上故障的，每次扣除2个台班。
3、双方约定每月一次，每次4小时为机械正常维护保养时间，具体时间由甲方工程项目与乙方管理人员商定。
第六条：双方权利和义务
甲方权利义务
1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械，要求乙方正确安全地操作和维护租赁使用的建筑起重机械。若因为乙方原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械。
2、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
3、甲方应当为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利，按时接收或验收乙方交付的机械设备。
4、甲方应当为租赁机械提供安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损灭失的，应赔偿乙方损失。
5、未经乙方书面同意，甲方不得转租本合同名下机械，不得对租赁机械进行改装或增设他物。
6、配合乙方办理建筑起重机械的安装备案和使用备案，完成有关盖章用印手续。
7、不得违章指挥建筑起重机械和机组人员，不得强令机组人员冒险作业。
8、承租人应当确保出租人塔机进出场三通一平，排除障碍，提供安装和拆卸的地理条件。
9、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近三米内，专用配电应按用电规范要求配置，电压应保持在360-400之间。
10、塔机操作和指挥人员的工作量除白天外每人夜班不超过20点，超过由承租方付超时工资，每人每小时15________元。
11、为机操工和指挥人员提供食宿环境。
乙方权利义务
1、乙方有权按照合同约定收取租金。
2、因甲方原因导致的机械毁损灭失，乙方有权要求甲方赔偿。由于塔机本身性能原因及违章操作造成的安全事故由乙方负责。
3、乙方应当按照约定的时间、地点完成建筑起重机械的安装验收，并通过第三方检测，不得提供已经淘汰或报废的机械设备。乙方应提供塔机基础图并负责安装地脚螺栓的预埋工作，提供塔机使用的相关资质及装拆资格说明，并保证进场塔机使用年限均在4年以内。
4、乙方应向甲方当提供建筑起重机械的生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证等资料，负责到建设行政主管部门办理建筑起重机械的安装备案和使用备案。
5、乙方应当向甲方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明乙方应每月向甲方出具每台设备的自检记录操作人员应按时认真填写交接班记录、维修保养记录。
6、乙方应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务，并承担钢丝绳、滑轮、料斗、长短吊绳。吊绳三副以旧换新，丢失赔偿每副__________元，塔吊上的绳卡、吊钩、吊环由出租方自备，场地上的绳卡、吊钩、吊环由承租方承担。
7、乙方指派的机组人员具有两年以上的操作经验，必须具有相应的上岗证，遵守各项操作规程，并应拒绝甲方提出的违章指挥。保证每班一个司机，两个指挥，否则将视具体情况扣除当班人员的'工资及机械租赁费。
8、由于承租方工地供电电压的问题造成塔机不能正常工作，以及不按合同付租赁费出租方有权停机，停机期间按正常租赁费收取。
第七条：违约责任
甲方违约责任：
1、因甲方原因单方解除合同，如给乙方造成损失，应向乙方赔偿相应损失。
2、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用租赁机械的，致使租赁机械受到损失的，乙方可以解除合同，并要求甲方赔偿损失。
3、甲方未经乙方书面许可擅自将租赁机械转租的，乙方可以解除合同并要求甲方赔偿损失。
4、甲方未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的，乙方可以要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。
5、因甲方施工现场条件或施工更改等原因造成租赁机械进场后停工或停工后延迟出场，甲方应按租金的65%的金额向乙方支付闲置费用。
乙方违约责任：
1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经甲方书面告之仍不能按时履行或提供的替代机械性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的，每逾期一日应按照________元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满________日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3、在合同期间因乙方原因导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付该机械日租金100%的违约金。
4、工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。乙方和甲方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。乙方和甲方应按国家有关规定，及时如实的向有关部门报告裁定：甲乙双方承担相应责任。
第八条：不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起________日内向对方当事人提供证明。
第九条：争议解决
本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或者调解不成的，向成都市金牛区人民法院提起诉讼。
第十条：为更好地履行本合同，双方特指定以下人员为履约联系人。
甲方项目经理：______________乙方业务联系人：______________
联系电话：______________联系电话：______________
执行经理：______________维修联系人：______________
联系电话：______________联系电话：______________
现场设备管理：______________投诉联系人：______________
联系电话：______________投诉电话：______________
第十一条：其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共7页，一式六份，具有同等法律效力，其中甲方四份，乙方二份。
2、本合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同签订地：______________
5、其他约定：______________
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
_________年____月________日_________年____月_________日
起重机租赁合同9
出租单位：______________(简称甲方)
承租单位：______________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称：______________
施工地点：______________
第一条 租赁期限
进场时间：20__年__月__日
起用时间：20__年__月__日
合同期限：_____月
第二条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第三条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如"三通一平"接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的`安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第四条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第五条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第六条 补充条款
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
起重机租赁合同10
合同号:_____
签署日期:20__年__月__日
出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)
承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款，并签订本合同:
一、设备概况:
设备名称
模型设定
量
评论
履带起重机
250吨，SC_2500
伊泰
主臂64米
二、设备用途:
1)使用地点:__省__市
2)项目名称:__石化项目
3)设备操作内容:吊装操作
三、租赁期间
租期六个月，从20__到20__。需要延期的，另行约定。
四、租金价格:
租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月)，月租价格1万元/天，不到一个月。该价格包括以下条件:
1)设备每月工作时间不得超过240小时
2)设备维修及司机工资由甲方承担；
3)燃料费用由乙方承担；
周末和任何节假日都不会影响租金价格；不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。
设备每月工作超过240小时，加班费按每小时1200元计算，不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算，加班费只在本月内累计，不跨月累计。
五、设备使用时间计算方法
每天工作时，甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字，这是计算设备工作时间的唯一依据。
六、设备进出工作及费用:
1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全；
2)设备进场后，乙方负责在乙方施工现场进行卸载和组装，设备出场时进行拆卸和装载，甲方司机安排、指导或配合；
乙方应负责设备在使用过程中在乙方施工现场的转移、拆卸、组装等一切工作及相关费用，甲方司机应予以安排、指导或配合；
乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。
七、支付结算:
1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前)，乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整，作为本合同的首付款。
2)租金每月20日前支付一次；
3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。
八、甲方的责任和义务
1)甲方保证设备正常工作，满足设备性能表中规定的性能要求
2)甲方配备_名具有国家颁发的有效操作证的`合格操作司机；
3)租赁期内，甲方操作司机应服从乙方的调度指挥和各项安全管理规章制度，严格按照履带式起重机的技术操作规程操作；
4)甲方负责合同期内设备的日常维护和故障维修，并在做这项工作时充分利用设备的空闲时间；
5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数，请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。
九、乙方的责任和义务:
1)乙方应提供符合设备安全要求的操作环境和条件，严禁非法调度和使用设备。甲方司机有权拒绝违章操作。因乙方违章指挥造成甲方设备部分损坏或全部损失的，乙方应按设备恢复原状所需费用或设备全部原值赔偿损失；
2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存；
3)未经甲方同意，乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业；设备不得转租给第三方。
4)乙方应为设备运行提供燃料；
5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿；
6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。
十、违约条款:
除上述条款规定的部分违约责任外，双方还受以下条款的严格约束:
1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求，乙方可要求甲方及时更换合格的设备，由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担，在此情况下，乙方也可选择解除合同。
2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金，甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作，或随时安排设备退出，由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下，乙方仍有义务履行本合同的其他条款，租金照常计算。
3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租，乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。
4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金，则每拖欠一天，乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。
十一、安全责任条款:
施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。
十二、合同附件:
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，作为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分。
十三、争议解决:
所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成，任何一方均可提交__法院起诉。
十四，
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
15,
本合同经双方签字盖章后生效。租约到期，租金结清付清后到期。
出租方:
代表签名:
承租人:
代表签名:
起重机租赁合同11
出租单位(简称甲方)：
承租单位(简称乙方)：
根据《中华人民共和国法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的为准。
三、租赁物的用途和使用：
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的.安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任：
① 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
② 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
起重机租赁合同12
承租人(简称甲方):______________
出租方(简称乙方):______________
我方特此租赁乙方的汽车起重机供甲方吊装，并配合甲方吊装。为明确双方的权利和义务，双方同意通过友好协商签订本合同，以资共同遵守。
一.工作场所.模式和内容
1.租赁起重机的类型和数量8吨移动式起重机
2.建设地点:______________
3.施工内容:______________
4.租车时间:年.月—年初两个月。
二.租金和成本的计算方法
1.租金定为______________元/月(入出境费1000元)，加班要按时加收额外费用。
2.白天必须按八小时制作行业计算，晚上加班按月租金收取。
3.乙方提供一名司机(上下车时操作)。
三.安全责任
1.施工应严格按照安全技术操作规程进行。甲乙双方有权阻止对方的非法操作和指挥，并坚持吊车作业。十不挂”原则。甲方应配备合格的起重指挥人员，并负责现场安全管理。
2.因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故，由甲方负责。
3.吊装作业前，甲方负责向乙方进行安全技术交底..严禁做超出运营计划的'项目。甲方指定专人指挥操作，双方统一发出信号保证操作。如果在施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责。
4.施工中发生安全事故时，责任划分的原则是:吊钩以上的起重机机械设备造成的安全责任由乙方负责；甲方负责因下方吊钩(钢丝绳.卸扣.捆绑.指挥等)造成的安全责任。).
5.乙方应对道路安全负责。
四.甲方的权利和义务
1.甲方在租赁期内有权使用租赁的起重机，但无所有权。甲方不得转让.转租.出售或抵押乙方设备，不得擅自转让作业场地，不得自行操作乙方起重机。由此造成的任何事故或损失由甲方承担全部责任。
2.按时交租赁费。逾期支付违约金(违约金=所欠金额&倍；0.5%/天)，承担违约责任。
3.当起重机停在施工现场时，甲方应负责保管。如果起重机保管不善，甲方应负责赔偿损失。
4.必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
5.甲方应免费为船员提供食宿。
乙方的权利和义务
1.乙方船员必须服从甲方现场领导的指挥，遵守相关规章制度。
2.乙方负责车辆维修。乙方提供的设备必须保证正常运行。设备发生故障时，乙方应立即组织抢修或更换其他设备。
3.起重机所需的液压油.润滑油和附件由乙方承担..
4.乙方应向甲方提供起重机性能表。
5.起重机租赁期间每月维护时间为天。原则是
没有操作的时候维护一下。
6.乙方吊车司机应每天填写任务清单，作为结算的原始凭证。
不及物动词结算和支付方法
1.租金从设备进入甲方施工现场或离开乙方公司基地之日起计算，出口租金支付时停止租金，按实际不足一个月天数计算。
2.设备到达日期或设备离开公司基地的日期为租赁开始日期。乙方提供有效票据，甲方承担税费。租金可以用现金或银行收取。
3.甲方必须每月按时支付吊车租金，否则乙方有权停止作业，由此造成的一切损失由甲方承担..
七.车辆所需燃料由甲方免费提供。
八.本合同一式两份，双方各执一份，传真签署，双方签字后生效。
甲方:______________乙方:______________
地址:______________
法定代表人:______________法人代表:______________
授权代理人:______________
电话:______________电话:______________
传真:______________传真:______________
开户银行:______________开户银行:______________
账号:______________账号:______________
起重机租赁合同13
出租方(简称甲方)
承租方(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定甲乙双方本着互惠、互利、协商、自愿的原则，就乙方租赁甲方的 (以下统称为设备)一事，签订如下租赁合同，双方要严格执行： 。
一、机械设备概况
二、设备使用地点及项目名称：
租赁的设备权限于在 工程使用。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权
2、乙方在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该设备的所有权，严禁在设备租赁期间将该设备转租或出卖。
四、租赁期限及租用结算方式：
1、设备扣除税金后日租金为元，并按日计算，收费时间从设备安装调试完毕及所有可以所有之日算起(即 年 月
2、甲方租赁费不受乙方原因工地停工或其他因素的影响。
3、乙方要保证租赁设备在不足月计算。超出 个月按实际使用日历天数计算。
4、设备运输前，乙方应交付甲方设备保证金方资金紧时，经双方协商同意，塔吊使用45天后，乙方付租金并且在提前支付半个月的租金。
5、设备进场、退场费用由甲方负全责，乙方只承担进退场费用。乙方提前两天通知甲方设备的进退场时间。
6、进场费用和退场费用各计5500元，安装费、拆卸费各4000元。
7、增加的`标准节，每天每节的租金为30元，附墙每天每付为60元。
8、增加的标准节和附墙从安装完毕后，可以开始使用后，并以双方签字确认为准日，开始计算租金。
9、增加的标准节和拆卸标准节，每节费用200元，由乙方承担。
10、附墙安装所需的所有材料和预埋工作收人工费均由甲方承担，乙方支付每道附墙装卸费共计 元费用。
11、所有塔吊的钢上绳必须是我的钢上绳，塔吊所用的电器如交流按能器必须是全升的，而且是原厂的正宗电器产品。
12、租赁设备期满后，甲方负责将设备运回，在甲方验收合格后，甲方在塔吊运回离开工地时，结清全部的费用和保证金的退还工作，乙方有权扣押机械不准离开工地。
六、甲方义务：
1、甲方提供的设备必须在建设行政主管部门登记备案、方可出租于承担方。
2、甲方必须无条件满足乙方塔吊的使用高度，不得无故推迟安装和各种借口影响施工。
3、设备的全套资料由甲方负责提供。
4、设备在安装、调试过程中所需配件由甲方负责，各安全限位应灵敏有效，甲方在整机运行状态良好后交付乙方使用。
七、乙方义务：
1、乙方负责设备在施工现场的维护、保养、保管等工作，并保证设备的安全。如造成设备的损坏，配件的丢失，乙方按价赔偿。
2、签订合同之日起，乙方对设备的安全生产责任负全责。
3、乙方应设专人对机械定期检查、维护、保养，不得带病作业。
4、乙方为按合同规定期限支付租金，甲方有权终止合同，调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作业违约金。
八、工程冬季停工，乙方以书面的形式，告知甲方，经甲方核准后，双方确定报停日期，报停期间甲方免收租金。起租日期为隔年的4月15日左右开始，因天气原因，如果不能按时起租，双方共同协商解决。
九、为规范和约束操作人员违规操作以及指挥人员违章指挥，本合同附加“安全技术交底书”一份，供操作人员及乙方现场管理人员执行。
十、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
起重机租赁合同14
承租人(简称甲方):
租赁房屋简称(乙方):
为保证工程的顺利施工，体现公平、公正的原则，保护双方的利益和责任，双方约定如下合同条款。
一.租赁期:从4个月开始，如果施工场地完工不到4个月，租金按日计算。机械安装调试通过安全监督站检查验收后，甲方预付3台启闭机押金2万元整。安装报验费用5450元/台，拆除报验费用1500元/台。安装人工费50元/米，拆除人工费40元/米，超过30米。第二次，第三次，第三次，第三次，第二次，第三次。
二.机械所需高度、数量和租金:30m以内2台，36m以内1台，数量3台。月租20xx元/套/月。每满一个月交一次月租(月租包含在押金中扣除)，以此类推，直到完工后付清房租。
三.租赁设备和服务的范围如下:
1.乙方应提供设备，每台启闭机应根据工程施工需要配备架体、附件、卷扬机、钢丝绳、井架附墙、自动电动挖箱、视觉监控等附件。
2.服务范围:乙方负责设备安装、拆卸(连接墙装卸检查)，并按有关规定办理安装、拆卸及中途使用的全部手续和资料。
四、电梯底模和浇注混凝土应由甲方完成..
5.租金起始租金的计算:租金从安装方安装之日起计算，甲方提供的电缆接入绞车调试。易损件的材料(1、天伦2、钢丝绳卷盘3、电路板4、交流接触器5、轴承6、轴7、钢丝绳)由甲方购买，竣工结算租金和押金后终止合同。
甲方负责持证操作人员的工资及操作过程中的安全和其他意外伤害。
七、乙方启闭机安装调试后，移交给甲方保管。因施工现场操作不当或第三方造成的'损失，甲方应赔偿乙方。
八、电梯高度为30-36米，电梯总值人民币/元/台。
九、楼层门、安全防护材料和人工费用由甲方负责..
X.由于乙方的起重机和所有附件的问题，乙方应负责维修，因施工现场操作不当或第三方造成的任何损坏，甲方应赔偿乙方。
11.乙方将启闭机运至甲方指定地点后，启闭机到达的物料不得超过底座10米。超过10米，甲方应派人在10米内移动。乙方不承担不可抗拒的风险，禁止在6级以上台风、视野不清的情况下开动机器。
12.如果乙方的机械文件移交给甲方(或安装公司委托)，且安装程序已报至安监站，由于甲方原因2个月内未安装，租金按本合同第1项执行，计算出的4个月租金及安装费由甲方承担..
13.启闭机的材料和产权属于乙方，甲方仅拥有场地使用权。在任何情况下，甲方不得转让或抵押乙方的起重材料和产权。
14.本合同条款一式两份，双方各执一份。本合同所附整套启闭机中包含的材料、证书、价格表和材料是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
15.违约处理:本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。协商不成的，可以依法向当地法院提起诉讼。
上述合同条款经双方签字后于同一天生效，并在双方完全返还吊装材料和结清所有款项后自动生效。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):___________________
起重机租赁合同15
甲方：________(承租方)
乙方：________(出租方)
根据甲方的实际需要，甲方租用乙方塔式起重机两台，用海南xxg异地改造工程工地。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的的则，就本租赁事项协商一致，订立本合同。
工程名称：______
工程地点：______
第一条 塔式起重机基本情况
型号 ，生产厂家： 公司，出厂时间：________年，安装高度按工地高度约40，臂长57.5米，臂端起重量1吨，独立高度37.5米。
第二条 租期
1、起租日：从塔式起重机安装调试完毕经质检部门检验合格交付使用之日起计算或应甲方要求实际使用之日起计算。
2、停租日：甲方前7天书面通知乙方停机时间作为停租日。
3、租期暂定为4个月，不足4个月按4个月收取租金超过4个月按实际使用时间计算，(月租金按
第三条第1点约定)满一个月按一个月计算，不足一个月按实际使用天数计算(按使用天数乘以月租金的130)，春节停工期间不收取租金，停工时间以甲方书面通知为准。
4、租期结束日起计，15天后如果因甲方工程故障等原因造成乙方不能拆机的，拖延期间租期照计如塔吊无障碍物能正常拆机，乙方在接到甲方停机书面通知后须7天内将塔吊拆除运走。若不拆，则每超一天，罚款______元天。
第三条 租金及进退场费
1、月租金：______元月(人民币：______元整)
注：月租金包含塔机使用消费、司机工资及相关保险费、维修保养费、装拆运营和加班补助费用等。
2、进退场费：一次性______元整台(人民币：______元整台)。按照正常塔吊装拆工艺，在______和场地平整的条件下，乙方负责汽车吊拆的费用。
注：进退场费包含了运输、进场、安装、验收、拆卸、退场、基础、附墙预埋件费等费用。
乙方接受甲方委托，聘请有资质的塔吊单位对塔吊进行安装、拆卸、维修、保养，乙方安装、拆除、维修、保养委托合同副本交甲方一份，甲方和乙方视安装、拆除、维修、保养人员为乙方人员(工资及一切费用均由乙方承担)。
第四条 付款方式
1、租金：塔机使用至工程框架封顶后，甲方通知乙方停止使用塔机，甲方扣下一个月的租金其余全部支付乙方，余下一个月的塔机租金待乙方拆除塔吊后15天内一次性付清。甲方即向乙方支付一次租金，乙方根据项目部规定上报付款申请表，甲方审核后____日内支付)以此类推，直至租期结束。
2、进退场费：塔机进场安装试吊后支付。
3、以上所费用为不含税租凭费(工资表由乙方完善且附身份证复印件)。
第五条 双方责任
双方共同遵守国家政府相关法律法规，标准规范，使用说明书双方认可接受。
(一)、甲方责任：
1、按照乙方提供的塔式起重机基础受力数据来制作基础，并提供施工方案及基础验收报告给乙方办理报装手续。
2、提前7天通知乙方整机进场安装、拆机的具体时间。
3、负责塔式起重机进场前按排专用动力线路电源，并设立塔机外专用配电箱等协助工作。
4、乙方进行塔吊安装、顶升和拆卸及该施工过程中的现场安全防护工作，负责提供安装、顶升、拆卸过程中的电源。
5、负责塔式起重机进退场安装、拆卸所需的场地清理。塔吊拆除时甲方须保证现场道路畅通、地基坚实，以便汽车吊及运输车辆进场对塔吊进行拆除，如需对现场道路平整、回填或加固等，此项工作由甲方负责。
6、负责提供使用单位应提供的.相应资料，配合乙方塔吊在使用地方主管部门的验收申报手续。
7、保证按照合同按期付款，如果甲方拖欠租金超过5万元，则乙方有权停机，以示提醒，停机期间租金照合同规定计算，由此产生的工程方的损失由甲方负责。
8、提供塔机使用所需的专线电源及进电配电箱，送电至塔机基础20米范围内。
9、负责提供持证的合格地面指挥，维修时甲方安排必要的配合。
10、甲方负责提供租期内乙方作业人员在工地期间工作和生活所需的食宿生活用电用水乙方负责提供每台塔吊2名司机。
1、保证塔吊的安全供电特别是在塔吊顶升程中如需停电须提前告知乙方，如在顶升过程甲方擅自停电导致塔吊安全事故，所有责任均由甲方承担。如因甲方其它原因导致塔吊安全事故，均由甲方承担安全责任，不可抗力因素除外，如电业局断电等。双方安全责任界安如有争议，以使用地建委安监站责任鉴定报告为准。
2、协助办理司机工作卡，费用由乙方负责。
3、甲方指派______为驻工地代表，对工程进度、质量进行监督、验收隐蔽工程，办理中间工程签证手续。
(二)乙方责任：
1、保证向甲方提供的塔式起重机安全完整、合格，装机前乙方向甲方提供塔吊生产许可证、出厂合格证(合资质维修厂的维修合同证)等相关资料。
2、负责提供地脚螺栓及固定附墙预埋件并负责安装。
3、负责向省市有关部门申报验收，领取塔吊使用证并14天内交付甲方项目部
4、负责因乙方产品质量、操作保养、维修不符合标准造成的事故责任和直接经济损失
5、应加强对设备时行维修和保养，保证机械设备的正常运转，满足工程使用要求，塔吊使用过程中发生故障，乙方应速派人到达现场并在2小时内进行故障排除，设备计划维修保养要先征求甲方项目部意见，协商安排计划维修保养时间，每月累计故障排除时间不得超过12小时。
6、提供机械操作司机每台2人，并负责司机的工资及相关保险费用，必须持证上岗，且能满足甲方24小时内不定时的施工需要
甲方：________
乙方：________
日期：________
【起重机租赁合同】相关文章：
起重机租赁合同10-01
起重机租赁合同09-30
汽车起重机租赁合同03-19
起重机租赁合同【热门】03-26
起重机租赁合同【热】03-27
起重机租赁合同(15篇)06-11
起重机租赁合同15篇06-09
起重机械租赁合同12-01
起重机租赁合同范本11-17
起重机租赁合同精选15篇03-16