施工合同

时间:2021-08-08 09:00:42 施工合同 我要投稿

施工合同模板八篇

  随着法律知识的普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的施工合同8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同模板八篇

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金¥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  十一、本合同自签订之日起生效。

  甲 方: 乙 方:

  负责人: 负责人:

  经办人: 经办人:

  年 月 日 年 月 日

施工合同 篇2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):身份证号码:

  本着公平合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、承包范围:

  居室面积:居室间数:

  4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

  二、承包方式:

  1、工期:XXXX天,自XXXX年XXXX月XXXX日开工,于XXXX年XXXX月XXXX日竣工。

  2、工程承包价款:

  A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

  B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

  3、承包信誉保证及质保条款:

  A、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。

  B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

  C、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价XXXXXX%缴纳工程质保金(即;XXXXXXXX元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

  4、工程质量及管理约定:

  A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

  B、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方XXXXXX%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

  5、工程款支付方式:

  A、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。

  B、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的XXXXXX%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后XXXXXX天内。

  6、双方其它约定:

  三、工程质量要求:

  按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

  四、甲方的责任及义务

  1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

  2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。

  3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

  4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

  五、乙方的责任及义务

  1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

  2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

  3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

  4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。

  5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

  6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。

  7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。

  六、争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。

  七、附则

  1、本合同甲、乙双方各执一份。

  2、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

  甲方:乙方:

  代表人:家庭住址:

  单位地址:邮政编码:

  电 话:电 话:

  年月日年月日

施工合同 篇3

  发包方(简称甲方):______________________________

  承包方(简称乙方):______________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2、装饰施工地点:____区(县)______路______弄(村)______号____楼______室。

  3、住房结构:__________房型________房______厅______套,施工面积______平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥________元,大写(人民币):__________其中:

  材 料 费:____________,人工费:____________

  管 理 费:____________,设计费:____________

  垃圾清运费:____________,税金(3。41%):________其 他 费 用:____________

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由______方设计施工方案。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5、在施工过程当中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定:

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和

  赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、工程款付款方式列下表:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  对预算设计认可

  签订合同之日

  1000元,第二次付款时扣除

  合同签订后

  开工前二至五天

  65%

  元

  施工过程当中

  工期进度过半

  30%

  元

  竣工验收

  当天

  5%

  元

  增加工程项目

  签订项目变更表

  100%

  元

  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。

  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项

  1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)

  九、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款______%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程当中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定

施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  双方经友好协商同意,签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况,且能做到全天候24小时不间断进行,现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段,因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。

  本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式,将高性能的系统设备有机地集成在一起,构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。

  第一条 工程项目

  工程名称:监控防盗安装工程地点:临泉县长官镇

  第二条 工程期限

  工期共1天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后1天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第三条 工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:柒仟柒佰柒拾元整)。

  2、分包工程中产生的.工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有由甲方负责。

  第四条 工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,甲方付工程设备预付款,元(大写:贰仟_____元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款,即5770元

  3、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后。

  第五条 甲方工作

  1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第六条 合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满,本合同自行终止。

  第七条 其他

  1、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  2、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工合同 篇5

  甲方:友好花园开发公司

  乙方 : 齐广云项目部

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、 工程项目

  1 工程名称:友好花园施工道路混凝土路面施工工程

  2 工程地点:友好花园项目内

  3 承包范围:混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式:清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款:每平方13元,(长约230m,宽8m,厚度20cm,约1840m,据实结算),

  总价款约计23920元

  6 质量标准:合格

  7 工 期:从8月16日开工,9月1日完工,工期为15天

  二、路面施工工艺

  1 路面平整:推土机平整路面,人工挂线配合找平;

  2 3:7灰土摊铺分两步施工,每步15公分

  摊铺灰土:推土机摊铺3:7灰土,人工配合整平,用拌合机拌合灰土;

  3 碾 压:用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压,而后再强振实;

  4 养 护:碾压检验合格后,洒水养护,养护期不少于5天;

  5 混凝土路面:道路两侧20cm高槽钢支护,用C20混凝土浇筑,振动棒振实,后摊铺机振

  捣、提浆、摊平,机抹两遍;

  6 养 护: 用薄膜覆盖养护,不少于6天;

  7 切 缝:待混凝土强度达到80%后,进行切缝,缝深5cm,间距6m

  三、 .双方权利和义务

  甲方主要工作

  1 负责场地三通一平,水电接入;

  2 进行工程协调、管理、验收;

  3 按合同约定支付工程款。

  乙方主要工作

  1 本合同签订后2天内,乙方进场完成施工准备。

  2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担

  由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合甲方进行质量检查;

  4 负责所施工工程的验收通过

  四、工程价款的结算与支付

  1 按实际面积结算,13元/m;

  2 路面平整完,灰土拌完,碾压完毕后付伍仟元,混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元,工程完

  检验合格后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,保修期三个月,

  如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,如乙方2天内不到,

  由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方承担;

  五、安全文明施工

  1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙

  方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责

  任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  六、竣工验收

  乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收,并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

  七、违约责任

  1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  2. 因乙方原因,未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按300元/

  天甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。

  3 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。

  八、合同生效与终止

  1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

  2 合同订立时间:20xx年8月16日;

  3 甲方、乙方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  九、合同份数

  1. 本合同正本三份,双方各执壹份,财务一份,具有同等法律效力;

  2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)

  经 办 人: 经 办 人:

  电 话: 电 话:

  20xx年8月16日

施工合同 篇6

  建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

  (1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。

  (2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。 因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

  承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据相关法律的规定,收缴当事人已经取得的非法所得。

  2.垫资施工合同的价款纠纷处理

  对于发包人要求承包人垫资施工的项目,对于垫资施工部分的工程价款结算,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见:

  (1)当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

  (2)当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

  (3)当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

  3.施工合同解除后的价款纠纷处理

  (1)建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款。

  (2)已经完成的建设工程质量不合格的:

  1)修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。

  2)修复后的建设工程经验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

  4.工程设计变更的合同价款纠纷处理

  当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

  5.工程结算价款纠纷的处理

  (1)阴阳合同的结算依据。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

  (2)对承包人竣工结算文件的认可。当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。

  (3)工程欠款的利息支付。

  1)利率标准。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

  2)计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

施工合同 篇7

  发包方:XX建筑工程有限公司 承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《海南省建筑工程管理条例》及其它相关条例行政法规,遵循平等、自愿、公和诚信的原则,双方就本项目土石方工程施工项目协商一致,特签订本合同,双方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1.1 工程名称:桑榆老年公寓

  1.2 工程地址:湘潭市响水雅艾村、星沙村

  1.3 工程内容:场地清表、土石方挖、装运、场平整

  二、承包方案

  2.1 按照第一条工程概况 1.3工程内容,乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备,听从甲方施工员及现场管理员的安排,保质、保量、保安全,按时完成施工任务。

  三、合同工期

  3.1 开工日期:暂定于20xx年9月下旬(具体开工时间以甲方书面通知为准)。

  3.2 竣工日期:待定

  3.3 合同工期天数,以建设方要求为准

  四、质量标准,以建设方验收合格为准

  五、合同价款

  5.1 土方按每方7元(人民币)按实际工程量结算,石方按20xx年定额下浮20%进行结算(税费除外)。

  5.2 本项目工程量约400万元(人民币)大写:肆佰元整。

  5.3 按实际工程量按本合同单价结算。

  六、付款方式

  6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工,其机械设备进场费由乙方自负(机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回)。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量,经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方,剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。

  七、安全施工

  7.1 乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定,按严格要求标准组织施工,并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查,采取严格的安全防护措施不,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担,乙方必须对施工员办理工伤意外保险,并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  7.2 实施爆破作业施工时,乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后方能实施,由甲方承担安全防护措施费用。

  八、双方职责

  8.1 甲方职责

  8.1.1 按时对乙方所完成工程量进行审核结算并按合同约定的时间向乙方支付工程款。

  8.1.2 委派工地现场管理员,施工员指导工程施工和监督施工质量,办理工程验收签证手续。

  8.1.3 甲方处理好施工场地的周边关系,确保乙方顺利施工。

  8.1.4 如因甲方责任造成中途无故停工,由甲方承担损失。

  8.2 乙方职责

  8.2.1 合同签订后,乙方向甲方提供施工机械设备清单。

  8.2.2 按甲方通知的开工日期组织机械设备和人员进场施工。

  8.2.3 及时向甲方提供施工进度报表及完成工程量的预测和计算依据。

  8.2.4 施工中如发现文物,古墓等应及时通知甲方并协同做好善后工作。

  8.2.5 协助甲方处理好施工场地周边相互协作关系,其费用由甲方负责。

  九、违约责任

  9.1 本合同一经签订生效,在无特殊情况下(如相关政策调整,自然完善战争等)任何一方不得单方面终止合同条款的履行,否则按违约处理。

  9.2 甲方因周边关系未协调好而影响乙方施工而停工延误等由甲方承担相关责任。

  9.3 乙方不按合同约定的工程完成或机械设备不到位等原因中途停工而影响土建工程的施工时间,乙方除承担违约责任外,还应赔偿因此给甲方造成的损失。

  9.4 本合同甲乙双方任何一方违约造成不履行合同行为违约方按工程总造价的1%赔偿给守约方。

  十、合同生效,解除和终止

  10.1 本合同自双方代表签字后当天由乙方向甲方交纳合同履约金10万元,进场后在第一次结付工程款时退还给乙方,但不计利息。

  10.2 合同签订后,一个月内乙方未能接到开工通知书,如无特殊情况,双方以解除合同,甲方须全额退还合同履约金。

  10.3 如因特殊情况解除合同其赔偿损失以及合同争议均按甲方与建设方签订的合同条款参照执行。

  10.4 本合同一式四份,双方各执两份。

施工合同 篇8

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  第一条本合同依据下列文件签定

  1、《中华人民共和国合同法》及。

  2、国家及武汉市有关工程施工管理法规和规章制度。

  第二条本工程施工内容及标准:

  1、本工程的施工内容:按甲方提供的装修及水电图纸采取包工不包料进行施工。(含所有装修工程的制安、水电安装、设备照明安装、设备电器及线路、通风、卫生清洁、垃圾清运等。除橱柜及注明的衣柜、鞋柜由专业公司制作、安装外。)

  2、本工程的质量需达到优良标准,乙方保修月。保修期从竣工验收合格之日起算。

  3、保修期内若工程出现问题,乙方须在接到甲方通知后小时内维修或更换完毕。

  4、乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。

  第三条工程费用及支付方法

  1、本工程造价:本工程按包工不包料(甲方供料)形式承包,按甲方提供装修图进行施工,工程总包价为_______元人民币整(¥____元),已含税金。

  2、工程款支付方式:按乙方编制的甲方审定的施工进度计划,乙方进场开始后,当乙方完成总计划的__%的工程量后,甲方支付工程总款的__%;当乙方完工经甲方验收合格后,甲方一次性支付完工程余款。

  第四条 施工工期

  1、签定合同天内,乙方向甲方提交本工程的施工进度表,于____年___月___日开工,竣工日期为____年___月___日。

  2、乙方必须按规定期限完成所有的承包工程,如果乙方在执行合同时,遇到不可抗力,可延长工期,其它原因均不视为可延长工期的理由。

  第五条施工组织与设计变更

  1、乙方在施工中必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,按设计要求组织施工。

  2、乙方在正式进场施工前,应向甲方提供完整的施工组织设计及施工进度计划,并附所有现场施工管理人员的组织网络机构图。

  3、乙方必须严格按照甲方审定后的图纸施工,不得随意更改,否则甲方不办理签证手续及乙方必须赔偿由此造成的甲方所有损失。

  4、乙方严格执行装修部分隐蔽工程的验收制度,隐蔽工程验收完毕并做好记录,方能进行下道工序的施工,凡隐蔽工程验收由乙方书面通知甲方,共同进行验收并办理验收手续。

  5、工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

  6、双方须以书面形式确认工程量的增减、签证、技术问题等,并以甲方监理签认为准。

  第六条双方责任

  1、甲方责任:

  (1)为乙方提供必要的施工场地及电源、水源,乙方自行支付水电费。(2)做好隐蔽工程验收签证及协调监督乙方工程进度。

  2、乙方责任:

  (1)乙方应按质、按量地完成本合同工程项目。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  (2)施工期间,严格遵守甲方及总包单位有关规章制度,与甲方及总包施工管理部门签定安全、消防协议书。

  (3)负责工地的安全、防火、保卫工作,建立完整的现场管理规章制度,一切人员安全 、施工安全事故均由乙方承担经济赔偿及法律责任。

  (4)负责施工现场的一切成品及工程设施的保护和及时清理垃圾,做到文明施工。

  (5)负责保护现场甲方提供的材料,如有损坏、被盗、浪费,乙方按材料价的双倍偿还给甲方。

  (6)协调乙方承包范围以外的各专业工种之间的技术问题。

  (7) 应提前天向甲方提交材料计划,如因不能按时向甲方提交材料计划,导致材料进场拖后,工期不予顺延。

  (8)如不能按时完工,每逾期一天向甲方支付¥___元违约金。

  第七条合同争议的解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:

  1、提交武汉仲裁委员会仲裁;

  2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第八条其他约定

  1、保密条款:双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任,若违反本条约定,则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

  2、甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包,则分包的范围_____。且乙方须与分包的第三人承担连带责任。

  第九条合同的生效

  本合同在双方签字盖章后生效。其它本合同未约定事宜,双方可签定补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方履行完合同规定的义务后,本合同即终止。

  第十条合同份数及附件

  1、本合同一式份,双方各执份,具同等法律效力。

  2、合同附件:

  3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  签约时间:_____年___月___日

【施工合同模板八篇】相关文章:

1.施工合同模板5篇

2.施工合同模板10篇

3.施工合同模板五篇

4.施工合同模板8篇

5.施工合同模板合集6篇

6.施工合同模板汇编9篇

7.【推荐】施工合同模板6篇

8.有关施工合同模板五篇

9.施工合同模板汇总6篇