施工合同

时间:2021-06-07 13:31:06 施工合同 我要投稿

关于施工合同范文八篇

  在不断进步的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编精心整理的施工合同8篇,希望对大家有所帮助。

关于施工合同范文八篇

施工合同 篇1

  简称甲方

  简称乙方

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  发包方(甲方):_____________________________________

  承包方(乙方):_____________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,结合装饰装修的市场状况,经甲乙双方认真协商一致,就__________________________装饰装修工程的有关事宜签订合同条款如下,双方共同信守。

  第一条 工程概况

  1、工程地点:____________________________________________________

  2、工程期限:____________________________________________________

  3、工程造价:(大写)人 民 币 元整;(小写)人 民 币元整

  4、承包方式:____________________________________________________

  第二条 甲方的权利和义务

  1、甲方有权检查、监督乙方的工程进度、工程质量、工程所用材料,工程竣工后对整个

  工程进行验收。

  2、对不符合施工合同标准的材料、做工,甲方有权提出更换、整改、要求其退场等,其责任全部由乙方承担。

  3、按合同约定及时支付工程款。

  4、负责施工过程中分部、分项及隐蔽部位的及时跟踪检查、验收并履行验收合格的书面依据。

  5、及时与乙方确认施工节点的详细施工做法,以便于工程的结算。

  6、负责协调乙方现场施工有关事宜。施工范围内所发生的水费、电费、电梯费。

  第三条 乙方的权利和义务

  1、严格执行施工现场的有关规定,尽量避免噪音、灰尘等异味的污染。

  2、施工过程中,乙方施工人员发生的一切安全事故及责任由乙方全部承担。

  3、工程由乙方负责采购的全部施工材料,应符合设计及国家环保标准。

  4.、凡属原建筑存在的质量问题,乙方不承担责任,但必须在施工前通知甲方采取措施。

  5、乙方施工所用的设备、材料及工具等由乙方自行保管,如发生丢失和损坏由乙方自行负责。

  第七条 工程款支付方式

  合同生效后,甲方按如下约定三次性向乙方支付工程款:

  首期款:签订合同后____日内,支付合同总额的____%,计__________元。

  二期款:瓦工结束,木工进入现场日,支付合同总额的____%计 元。

  工程竣工经双方验收合格后支付至工程结算总造价的 %,计 元整

  第八条 违约责任

  8.1合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定给对方造成经济损失,均由责任方承担责任,并赔偿因此给对方所造成的一切经济损失。

  8.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,该对方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿守约方相应的经济损失。

  第九条 争议的解决

  本合同在执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,若协商不成,双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

  第十条 附则

  10.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。

  10.2本合同附件包括:

  (1)本工程项目的施工设计图纸(甲方已确认的)

  (2)预算表

  甲方(签字): 乙方(签字):

  签订日期:________年____月____日

施工合同 篇3

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:

  一、工程范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  二、工期要求:

  1、自 年 月 日,从开工之日,楼房具备作业面后开工 个月交工。

  2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

  3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)

  三、施工质量要求:

  四、工程验收:

  此工程经甲方验收合格即视为合格。

  五、合同价款与支付方式:

  合同单价: /㎡,施工面积约 ㎡。合同总价款:工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。

  六、其他约定:由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。

  七、争议的处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。

  八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工合同 篇4

  发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿 、公平和诚信的原则,为把金富国际项目1#栋大理石干挂工程按时、按质完成任务,甲方将本工程承包给乙方施工,经甲、乙双方充分协商,达成如下合同条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工程量及价款

  本工程以包工不包料进行承包,工程量大约包价为人民币 平方米,结算以实际施工量进行结算。

  三、付款方式

  甲方按工程进度支付乙方相应工程量款项的 %,乙方进场时只先预付贰—伍万元给乙方用于伙食、购易耗品等开支。余款待工程全部竣工,经验收评定达标后,付总工程款的%,剩下的作为质保金待工程竣工验收合格后一年内全部付清。

  四、施工质量要求

  1、质量等级为优良。

  2、安装必须按设计图纸要求固定龙骨、黏胶、密鏠、防水进行施工。

  由于安装不稳造成缩水、倒塌等质量问题,甲方有权扣除乙方余额作为赔偿。如果造成相关法律责任概由乙方承担一切责任。

  3、乙方施工时注意安全,做好防护工作,所有进场施工人员必须佩戴好安全帽。工程完工,做到文明施工,职工施工用电需由电工按驳不得随便乱接乱用。

  五、施工工期

  施工日期自进场时开始计算,以甲方提前一个礼拜的通知为准, 误一天罚地示 元。如遇下雨天气不能施工竣工,竣工工期顺延;如果由于甲方材料原因造成停工,竣工工期顺延,停工超过5天以上,由甲方给予乙方元/人/天所有补偿。从工程款中扣除。如果按期竣工,由甲方奖励 元。

  六、双方责任

  一、甲方权利义务

  1、甲方负责监督工程进度,检查工程质量;

  2、提供现场钢管外脚手架和运输电梯;

  3、负责对乙方施工技术交底,安排乙方施工工期目标及乙方施工员要求;

  4、检查乙方施工质量,对存在问题的部位提出整改方案及整改期限。

  二、乙方权利义务

  1、乙方必须无条件接受甲方现场项目部人员指挥,工班长必须长驻施工现场,不得随意旷工;

  2、乙方必须按照甲方要求组织好每天施工所需人数;

  3、乙方自带施工所需要的一切工具设备及机械,所有施工设备、易耗品概由乙方自带自备;

  4、乙方自行解决工人伙食,一切费用自理,不得在施工场地内生火或住宿,负责劳工工资、医疗卫生、车费及工人劳保安全用品。乙方在施工过程中,无论发生任何大小安全事故,均与甲方无关,由乙方自行负责。

  七、其他

  1、乙方施工人员必须严格遵守甲方场地的管理要求,不得损坏和偷盗甲方土地的材料、机械设备,一经发现双倍罚款,严重者移交公安机关处理。

  发包公司: 承包公司: 经办人:经办人: 电话: 电话:

  年月日

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(GF-91-20xx),结合本工程具体情况,在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。

  第一条、工程概况:排水顶管施工工程

  第二条、工程地点:六安市凤凰苑小区

  第三条、承包方式:

  本工程污水顶管约320米,按图施工,包工包料和路面、绿化的'恢复以及土方外运等。总造价: 乙方不提供任何税票和税务金额,现金结帐。

  第四条、合同工期:

  在本工程开工时,如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下,30个有效工作日完成本工程。

  第五条、付款方式:

  本工程完工后,甲方应付乙方总工程款的80%。在本工程结束后30天内甲方应组织相关人员验收,验收合格移交甲方后,

  第六条、甲方责任:

  1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。

  2、现场技术、安全交底。

  3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。

  4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。

  第七条、乙方责任:

  1、按图纸要求质量标准,合同工期及总价所含的全部内容,保质保量完成合同内的施工。

  2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员,劳动力及机械设备准时进场。

  3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求,并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。

  4、工程完工后应及时做好清场工作。

  第八条、质量标准:

  1、在施工过程中,沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工,如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。

  2、按照图纸设计要求,符合相应国家及六安市工程验收标准。

  3、甲、乙双方在顶管施工过程中,共同验收,发现问题及时整改。

  第九条、安全生产:

  1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定,严格按安全标准 组织施工,在施工中采取必要的防护措施,尽量将安全隐患消除在萌芽状态,现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。

  2、因本小区业主已入住,施工范围内必须做好施工围挡,防止非施工人员进入施工现场,乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。

  第十条、其他:

  1、本合同自签字之日起生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2、如有其它未尽事宜双方协商解决,如协商无果,向合同签约地人民法院起诉。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  日期:

施工合同 篇6

  第一章 废砂浆回收利用项目总述

  第一节 硅片线切割及项目来源

  废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。

  在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。

  在实际生产中,硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离,液体部分返回工序再使用一次,其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉,或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严重的污染,而且浪费了大量的资源,令人惋惜。

  随着国家节能降耗,保护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了许多精力,对废砂浆回收利用做了大量的研究工作,产生出一些新技术和新工艺,取得了一定的成果。

  废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益,对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。

  第二节 生产原料及产成品

  本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。

  一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成

  废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒)切割生产硅片时产生的一种工业废料,它的组成成分并不十分固定,主要成分有:碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉,另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”,一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。

  二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅

  1 碳化硅的性质特点

  碳化硅的化学成分是碳化硅,因为它的硬度十分高,人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂(SiO2)与石油焦(C)等原料按一定比例混合后,在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成,这一反应过

  程需要消耗大量的能源,平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(CO),一氧化氮( NO),二氧化硫( SO2)等有害废气,会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高,市场价格也相对较高。

  碳化硅的分子式为SiC,是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型,立方型称为β—SiC,它是在1800~20xx℃温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC,它是在20xx℃以上形成的,硬度较大,一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃,无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3,碳化硅粉的自然堆积密度在

  1.2~1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2~9.3之间,威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域十分广泛。

  碳化硅(碳化硅粉)用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点,最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。

  利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材

  料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。

  2 光伏产业切割用碳化硅

  光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求,并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系,所以,在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。

  硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅,在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:1200与1500目(极少数采用800和20xx目),且它的粒径范围要求狭窄,晶角要尖锐锋利,绝不能混入大颗粒物质,避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污,要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准(有的企业采用日本JZS工业标准)。

  第三节 技术经济指标

  1、 废砂浆利用率

  废砂浆中的碳化硅含量在65%左右,根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。

  2、 酸碱消耗量

  生产一吨碳化硅,需要浓硫酸(98%)、烧碱的费用为300元。

  3、 水、电的消耗量

施工合同 篇7

  合 同 书

  委托方(甲方):

  承建方(乙方):

  经双方协商,订立合同如下:

  一.服务内容

  甲方同意乙方来承建甲方的网络工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试,甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

  经双方协商,乙方的施工开始日期为____年____月____日,交工日期为____年____月____日。

  网络工程项目明细:

  甲方局域网布线由第三方承包商承建,乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

  在第三方承包商布线及测试完成的前提下,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。

  线路故障引起的网络问题由布线承包商解决,不在我公司责任范围,设备故障问题在我公司责任范围内,由我公司解决。

  二.质量保证及保修

  甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线,交换机,路由器)。

  乙方对其销售的产品提供 年质保(交换机),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。(硬件保修年,人为损坏无质保)对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用。

  对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。

  四.合同报价

  合同报价见附件“网络工程明细表”

  五.付款方式

  同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的 作为订金,设备到达后付给乙方工程总价的 设备款,余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

  六.违约条款

  合同自甲乙双方签定之日起生效,合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。

  本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。

  本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由人民法院解决。

  合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。

  甲方:乙方:

  甲方代表:乙方代表:

  地址:地址:

  邮编:邮编:

  电话:电话:

  开户行:开户行:

  帐号:帐号:

  年月 日 年月

施工合同 篇8

  工程名称:

  工程地点:

  施工电梯使用单位(甲方):

  施 工 电 梯单位 (乙方):

  签订日期 :年 月 日

  施工电梯吊使用单位(以下称甲方):

  施 工 电 梯 单 位(以下称乙方):

  甲方因工程建设需要,向乙方租用施工电梯,由乙方负责安装、维护、服务、拆卸,依据《中华人民共和国经济合同法》,在双方自愿平等的条件下,经友好协商,达成如下协议,明确甲、乙双方的权力和义务,以供双方共同遵守。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、 租赁机械的名称、型号、数量、地点:

  1、名称: 施工电梯

  2、型号: SC(D)200/200

  3、数量: 贰台

  四、安装时间:甲方暂定于 20xx 年 月日安装施工电梯,具体时间以甲方向乙方协商好的时间为准。

  五、施工电梯使用时间:自验收合格并实际交付使用开始,到实际停止使用为止。在实际使用时间段内结算台班费用,以24小时为壹个台班。

  六、台班费及附属费用:

  1、施工电梯基础施工费用:由乙方负责提供可行的基础施工方案,甲方负责施工及接地制作,费用归甲方负责。

  2、施工电梯进出场费用:每台施工电梯¥20000.00 元。

  3、施工电梯的标准扶墙臂(3200-3800mm)、锚固、预埋件及其相应的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。

  4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。

  5、施工电梯台班费按月租形式,每台月租费用:

  ¥18000.00 元整/台。

  6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。

  7、如遇不可抗力的原因造成停机,免收台班费:例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用;春节放假期一个月乙方免收施工电梯台班费用,如果超过一个月,超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台班费用,另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。

  七、付款形式:

  1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用,甲方向乙方支付进出场费用的50%计。

  2、施工电梯台班费用,甲方每二个月结算一次,次月15日支付50%给乙方。

  3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%,施工电梯拆除后陆个月内,甲方向乙方支付剩余的费用。

  八、甲方责任:

  1、负责设备基础施工、制作。

  2、提供安全、可靠的电源,并将电源引入设备电源箱。

  3、积极配合升降机安装,拆除工作,保证进出场道路畅通,负责夜间施工照明。

  4、提供设备料具用房。

  5、承租过程中,确保机械辅件免遭丢失或损坏。

  6、提供操作人员食宿条件,伙食费用由乙方承担。

  7、甲方应及时支付合同价款内的各项费用,不拖欠,如不能及时支付,甲乙双方协商解决,但乙方不能停机影响生产进度。

  8、乙方机组人员如无理刁难,甲方可通过乙方部门无条件辞退机组人员,如造成误工损失费用由乙方承担。

  九、乙方责任:

  1、 向甲方提供市建委、市劳动安全部门检验合格的技术性能良好的施工电梯。

  2、机械操作人员由乙方配备,保证持证随机上岗,密切配合工程施工,搞好优质服务,严格执行操作规程,遵守施工现场的安全管理规定。

  3、每台施工电梯配备三名以上操作人员,实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制,确保施工电梯24小时/日有人服务;因乙方司机迟到早退月累计6小时按租赁费日台班扣除,扣除依据按甲方现场主管部门记录为准,且无需乙方机组人员签字确认;乙方操作人员必须服从甲方的后勤管理,认真做好入场的各项登记,并自觉遵守甲方的各项管理制度,如有违者按甲方的各项罚款标准执行,罚款项在当月租赁费中扣除。

  4、积极努力配合甲方施工,对工作不认真或服务态度差的操作人员,对不服从调度的机组人员,甲方有权提出更换,乙方在收到甲方的通知后,应在24小时内更换机组人员。

  5、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料,并进行书面交底,乙方制定各施工电梯基础施工方案,制定各施工电梯安装方案;制定各施工电梯的拆除方案。负责机械设备的进场安装、拆除,并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料,甲方现场配合。

  6、乙方安、拆机组人员,因违章操作,而造成的安全事故,其一切直接和间接责任及损失由乙方负责。

  7、乙方现场管理人员、维修人员及现场操作人员必须接受项目部管理人员的指挥。

  8、乙方必须常驻现场一名机械主管,协调所有施工电梯,否则按每月每台500元扣除台班费用。

  9、护墙臂预埋件由乙方负责安装、加固,甲方配合,由于预埋件移位引起的责任在乙方。

  十、违约责任:

  由违约方负责。

  十一、争议的解决事项:

  甲、乙双方协商解决,解决不了的,应在工地所在辖区人民法院裁决。

  十二、其他约定事项:

  1、施工电梯费用结算依据施工机械台班签认单,以工地施工负责人签字为准。

  2、故障维修时间由施工电梯机组组长上报,甲方核实。以核定时间为准。

  3、例行保养及维修,应提前三天通知甲方,以便甲方安排生产。

  4、机械月租签认单每月底签认。

  5、最后施工电梯月租台班费不足一个月,按天结算。

  计算方法:(实际使用天数/30)×月租台班费用。

  6、施工电梯护墙及顶升必须提前3天与甲方生产部门沟通,正常情况下,护墙顶升时间不超一天。

  十三、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定。

  十四、本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份,签字及盖章后生效。 十五、本合同施工电梯出场并付清款项后自动作废。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  日 期:

【关于施工合同范文八篇】相关文章:

1.关于施工合同

2.关于施工合同范文六篇

3.关于施工合同范文5篇

4.关于公路施工合同

5.关于施工合同范文合集5篇

6.关于施工合同范文七篇

7.关于施工合同范文汇总5篇

8.关于施工合同范文锦集9篇

9.关于施工合同范文集锦六篇