施工合同

时间:2021-03-01 20:02:56 施工合同 我要投稿

【精选】施工合同集锦9篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的施工合同9篇,欢迎大家分享。

【精选】施工合同集锦9篇

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。

  第一条 工程名称:

  第二条 工程范围和内容

  工程范围:按甲方批准的施工图为准。

  工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

  第三条 设计周期

  本合同签订以后于20xx年2月20日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

  第四条 设计价款及支付方式

  该项目乙方按3万元(大写:叁万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方1.5万元(大写:壹万五千元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即1.5元(大写:壹万五千元正)人民币。

  第五条 施工工期

  开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过20xx年4月1日)。

  竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为70天。

  因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延 .

  第六条 取费原则

  1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20xx定额:SGD1-20xx至SGD7-20xx,收费级别按四类工程二级Ⅱ档。

  2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。

  乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

  3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。

  第七条 工程施工价款及支付方式

  1、 本工程总造价暂定为 万元(大写: )人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

  2、 本合同备料款为合同总价的20%,其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。

  3、 乙方每月25号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。

  4、 工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的10%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。

  5、 本工程质保金为工程总造价的10%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。

  第八条 材料供应

  该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。

  第九条 工程质量及质保期

  1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

  2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

  3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

  4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。

  第十条双方协作事项

  1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。

  2、甲方现场负责人 ,乙方现场负责人 ,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

  第十一条 甲方职责及义务

  1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。

  2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。

  3、 对隐蔽工程24小时之内进行验收。

  4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。

  5、 接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。

  乙方职责及义务:

  1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

  2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

  3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。

  4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。

  5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。

  6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

  竣工验收:

  工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

  结算办法:

  1、本合同价款为暂定价。

  2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

  第十二条 违约责任

  1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

  2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

  第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  第十四条 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。

  第十五条 本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  发包人:(章) 承包人:(章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  地址: 地址:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

  签订合同地点:

  签订合同日期: 年 月 日

施工合同 篇2

  甲方:***公司

  乙方:***施工队

  经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

  一、工程范围及内容:

  1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

  2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

  3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

  4、该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。

  5、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

  二、工程质量:

  1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

  2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

  3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、工期

  20xx年1月18日—20xx年2月28日。注(春节之前完成总工程量的40%)

  四、工程价款及支付:

  1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米135元。(全部费用包干)

  2、甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

  ① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款;

  ② 具体工程量按实际验收的方量为准。

  ③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方;

  ④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;

  ⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从20xx年3月1日开始计算)。

  五、成品及半成品保护:

  1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

  2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

  3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

  六、施工管理及协调:

  1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

  2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

  3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

  4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

  5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

  七、工程质量保修与售后服务:

  在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

  八、违约责任:

  1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

  2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

  3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

  4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

  九、本合同一式两份,各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

  十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

  十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

  甲方:

  甲方代表:

  乙方:

  乙方代表:

  年 月 日

施工合同 篇3

  甲方:______________________________

  乙方:______________________________

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

  一、工程造价

  1、土建工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2、安装工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

  6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

  8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

  二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

  1、甲供材料有:钢筋、商品砼。

  2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

  3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

  三、工程款支付

  1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内,甲方应向乙方支付足____________万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在____________个月内审核完毕,并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。

  2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。

  3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在____________日内审核完,并支付结算款的____________%,其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。

  4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段,每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

  5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%,在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。

  四、施工许可证及其他各项手续

  本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。

  五、本协议未尽事宜

  本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。

  本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

  甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

  联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

  ________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同 篇4

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设土地开发整理项目施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  工程名称:项目;

  工程地点: ;

  建设规模:公顷( 亩);

  项目性质: ;

  项目立项批准文号:;

  资金来源: 财政项目预算资金批复文。

  二、工程承包范围

  承包范围:土地平整工程、水利设施工程、田间道路工程、村庄整治工程和供配电设施以及其他工程

  三、合同工期

  开工日期:20年月 日(具体时间以监理工程师下达的开工报告为准) 竣工日期:20年月 日

  合同工期总日历天数 天。

  四、工程数量和质量标准以及项目功能:

  工程质量合格,并达到中华人民共和国国土资源行业标准《土地开发整理标准》、《广西壮族自治区土地开发整理工程建设标准》和《广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、规模总量完成。项目竣工后各单项工程能发挥作用,得到项目区大多数受益群众的好评。

  五、合同价款

  金额(大写):万元(人民币),¥ 元

  六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

  (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

  (2)中标通知书;

  (3)补遗书;

  (4)投标函及投标函附录;

  (5)项目专用合同条款;

  (6)专用合同条款;

  (7)通用合同条款;

  (8)技术规范;

  (9)图纸;

  (10)已标价工程量清单;

  (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

  (12)其他合同文件。

  七、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

  九、承包人向发包人交付履约保证金,承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十一、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定 经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章 后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电 话:

  传真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  邮政编码: 邮政编码:

施工合同 篇5

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:-----

  资金来源:业主自筹

  二、工程承包范围: “商业楼”装饰装修工程施工图设计的全部内容。

  三、合同工期:

  本合同工期为: 55~60 日历天。(工期从7月14日计) 开工日期: 20xx年 07 月 14 日

  竣工日期: 20xx年 09 月 05 日或20xx年 09 月 10 日

  四、验收标准及保修

  1.达到国家规定的验收合格标准和设计效果。

  2.本工程保修期:保修范围详附件《林溪美城1#楼5单元商业楼装饰装修工程质量保修书》。

  五、合同价款(暂定价)

  大写: 壹佰壹拾捌万 元(小写: 1180000.00 元);

  六、组成合同的文件

  1.组成合同的文件(优先顺序排列)包括:

  (1) 装饰装修工程施工合同

  (2) 投标书及其附件(含工程报价单)

  (3) 招标文件(含图纸、工程量清单及补充招标文件与此有关的部分)

  2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。

  3.经甲方确认,双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、双方的权利与义务

  1.甲方的权利与义务

  (1)甲方委派 作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。

  (2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。

  (3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。

  (4)甲方为乙方提供水电接驳点,费用计取按第八条4小条办法执行。

  (5)主材由甲方指定供应商供应,材料进场后,经甲、乙双方指派专人共同盘点,确认品牌、品种、数量及质量合乎规范、感观要求。

  2.乙方的权利与义务

  (1)乙方委派 作为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,加强工程现场施工质量、安全培训教育,同时确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。

  (2)乙方负责办理消防审查、许可证等相关事宜,甲方配合。

  (3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。

  (4)不得随意更换本项目班子管理人员。

  (5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  (6)乙方采购用于项目的所有材料除满足相关部门及规范要求外均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供自购材料合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。

  (7)乙方需在使用甲供材5个工作日以前,向甲方提供书面使用申请,甲方向乙方提供指定供应商的联系方式,并协助乙方与供应商的接洽.

  (8)乙方不得浪费甲供材料,需放样材料由乙方负责材料放样计算,并对放样结果负责,因放样错误造成的材料浪费由乙方按照甲方购买价的1.1倍赔偿,并不得顺延工期。

  (9)甲供材料进场时,由甲、乙及材料供应方三方共同清点、签收,签收后甲供材由乙方负责保管及使用,施工过程中损坏的,由乙方负责按原价的1.1倍赔偿,在结算中扣除。

  (10)甲供材料包安装部分,安装完成后,由乙方及材料供应方共同签收,

  签收后甲供安装成品由乙方负责成品保护你,施工过程中损坏的,由乙方负责按原价的1.1倍赔偿,在结算中扣除,且工期不顺延。

  (10)乙方自购材料批量采购前必须提前5个工作日向甲方提供自购主要材料样品,并会同甲方及监理封存该批次样品,乙方自购材料进场应与封存样品一致,对甲方不认可的产品,甲方有权调整品牌,且不对该项目清单综合单价调增。

  (11)乙方应对自行采购的主要材料及工作项目,按国家、行业相关规定主动送检,并保证材料及工作项目检验合格,包括但不限于消防等项目送检,并承担相关费用。

  (12)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金 元。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5个工作日内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方(暂定)。

  (13)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后10日内,乙方向甲方提供竣工图贰套,并将施工过程中形成的竣工资料分类整理装订成册(贰套),交由甲方留存归档。

  八、工程价款的支付

  甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:

  1、一期工程款:8月1日~8月10日结算上月工程量,并收到乙方开具发票后支付已完总价款的70%,计 (按进度预算核定价计) ,大写: (按进度预算核定价计) ,作为一期工程款。

  2、二期工程款:9月1日~9月10日结算上月工程量,并收到乙方开具发票后支付已完总价款的70%,计 (按进度预算核定价计) ,大写: (按进度预算核定价计) ,作为二期工程款。

  3、三期工程款:工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料(工程量计算规则以20xx清单计价规范及内容说明为准)。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票7日内按审定结算价格的97%,并扣除第一期工程款和第二期工程款、违约金(如有)以及甲供材料赔偿款(如有)后支付。

  4、乙方在55个日历天内完成该工程,则甲方同意将水电费作为给乙方奖励,如超过55个日历天且在60个日历天内完成该工程,则水电费乙方按实支付,并在结算中一并扣除,工期超过60个日历天,甲方有权对乙方进行处罚,并追究相关责任损失。

  5、工程结算款的3%作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期的第一年结束并扣除甲方代付相应维修费(如有)后,在15个工作日内支付给乙方。

  乙方银行账户信息如下:

  户名: 账户: 开户行:

  6、乙方应如实按时向龙泉驿区地税局自行申报工程相关税费。

  九、工程竣工结算

  1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。

  2.清单中错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:

  (1)投标清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指招标清单项目中除主要材料价格不相同外,其余均相同的项目,可按中标综合单价加材料价差(材料价差为不同材料甲方认质认价的差额)调整确定类似工程项目的综合单价。

  (2)投标清单报价中没有适用或类似的价格,按20xx清单规范组价后下浮10%计算(费率参照银升装饰公司清单费率核定表且取下限执行,材料价差调整参照8月、9月《成都市造价信息》平均价),对清单缺项的由甲方按照市场价核实。

  (3)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。

  (4)工程量计算规则按20xx清单计算规则及说明为准,组价按20xx四川定额计算规则及说明为准。

  (5)双方同意天棚吊顶按投影面积计算,墙面面积按正投影面积计算(嵌

  入墙面灯槽等不再单独计算),建筑面积按最近建筑面积计算规范计算。

  (6)备注:电线品牌“三电”、“成数”、“川泰”,开关面板及电子元器件品牌:“梅兰日兰”,网线:超六类及其以上,线管:彩管且壁厚不小于1.0,给排水管品牌:“川路”、“顾地”、“金德”。

  3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。

  4. 在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。

  5. 材料价格在乙方投标报价时已有的,按乙方投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的材料,由甲方认质认价。

  十、违约责任

  (1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,按乙方签收的《美创实业发展有限公司“林溪美城”施工管理细则》执行相应处罚,因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建并按美创发展置业有限公司条例进行处罚。

  (2)乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担施工中乙方承包范围内的发生的一切安全事故的民事及行政责任和因此发生的一切费用。如发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理。

  (3)乙方须自行办理施工所需相关手续(包括但不限于夜间施工许可证、垃圾清运证等)并自行承担办理手续的相关费用。

  (4)乙方在危险位置施工时,施工开始前应向监理提出安全防护措施;但此类批准不免除乙方对此应承担的责任。

  (5)乙方未按施工图施工、未经甲方同意擅自修改设计或不按照设计变更及签证的内容施工,每发生一项,罚款5000元;若给甲方造成重大损失,乙方必须对甲方遭受的经济损失以及由此带来的名誉损失、信用损失、预期收益损失等进行全额赔偿。

  (6)在施工过程中,如乙方未按本协议的约定使用材料或所用材料无出厂原始凭证、合格证、准用证、质检报告或不按规定复检、复验或以劣充优,掺杂使假等,甲方经检查每发现一项,乙方应向甲方支付违约金人民币10000元并返工,同时承担由此给甲方造成的一切损失,且工期不顺延。

  (7)乙方发生阶段工期延迟后,不但没有将延迟的工期抢回来反而继续延迟,累计延误(工期达15天以上时,乙方应当赔偿甲方的实际损失并支付相当于工程总价款5%的违约金。

  十一、争议

  本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。

  十二、投保

  乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。

  十三、其他

  1.本合同签订是,乙方需提交装饰公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、现场管理人员从业资格证等全套资料并加盖鲜章。

  2.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。

  3.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  法定代表人或委托代理人 : 法定代表人或委托代理人:

  签约时间: 年 月 日

施工合同 篇6

  甲方: (承租方) 合同编号:

  乙方: (出租方) 签定地点:

  工程名称:

  工程地址:

  根据甲方工程需要,经甲乙双方协商,乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议:

  第一条 设备名称、型号、数量

  注:塔机保证符合国家标准和规范、完整。

  第二条租赁期限

  1、甲乙双方签订合同后5天内,乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)。

  2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间,如未使用,则以检测部门检验合格之日计算。

  3、甲方不再使用设备,必须提前二十天书面通知乙方,停止使用之日为设备租赁终止时间。

  第三条 租赁费用

  1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费))按每月每台 ¥14500.00元 包干,并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天 ¥500.00 元计算。

  2、乙方配置设备操作人员每台名,工资由甲方每月代支付给操作人员,最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票,否则甲方有权拒绝付款。

  3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间,经甲方同意后进行,但每月不得超过48小时,甲方不得因此扣减租赁费用。

  第四条 结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)

  1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。

  2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费,否则乙方有权停机或拆机。

  3、设备报停,甲方未付清设备租赁费用及人工工资,乙方有权不拆设备,按正常租赁费用结算,直至甲方付清各项款项为止。

  第五条 甲方的权利和义务

  1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作,否则延误和造成安全事故,由甲方负责。

  2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内,其配置严格满足相关规范要求。

  3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础,否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线,并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告,设备基础应保持干燥

  4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。

  5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起,设备的使用权转移给甲方,由甲方负责日常管理(包括操作人员)

  6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程,严禁违章操作和违章指挥。

  7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。

  8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全,

  9、乙方若有违规行为,甲方有权提出并责令整改,乙方应在甲方规定的时间内整改完成。

  10、设备性能不能满足甲方工程需要,甲方有权终止本合同,并按设备实际使用期限支付租赁费,乙方无异议。

  11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查,并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备,对设备进行日常保养,排出一般性故障。

  六 乙方的权利和义务

  1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。

  2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故,由乙方负全责。

  3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准,满足国家有关设备安全文明检查达标。

  4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务,满足甲方工程需要,确保甲方工程顺利进行,设备一般故障的排除不得超过的损失,乙方的维修时间不受本款时间限制。

  5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排,乙方无异议。

  6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥,若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度,甲方有权利要求更换操作人员。

  7、乙方必须在合同签订生效当天,提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案,否则甲方有权示为合同无效。

  七 违约责任

  2米内周围无杂物。,未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损坏,6小时,否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿。

  1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。

  2、预计该设备租赁个月,若因甲方原因,租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。

  3、在合同生效后超期20日内,由于甲方原因设备仍不能进场,乙方有权解除合同,甲方按租赁台班费的50%支付占用费。

  八 解决合同纠纷的方式

  凡因本合同所发生的一切纠纷,双方协商解决,未果,由原告所在地人民法院诉讼解决。

  九 其他约定

  1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何附属设施,特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效,否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。

  2、若设备发生安全责任事故,甲方应在半小时内通知乙方,否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定,分清责任,甲、乙双方各自承担相应责任。

  3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件,与合同具有同等效力。

  4、本合同经双方签字盖章后生效,合同执行完备,款项结清后失效。

  5、本合同一式份;乙方份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  甲、乙双方经协商,甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工,并达成以下协议:

一、 围墙长度106米。

  二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币36548.26元(大写:叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分)。

  三、 付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。

  四、 未尽事宜,双方协商解决。

  五、 本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

施工合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项,经协商达成一致,订立本合同。

  1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:德龙烟铁路德大段浆砌片石工程 工程地点:山东德州市

  2、分包范围:DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架护坡等浆砌片石工程

  3、甲方负责施工前一切准备工作;基础挖土。

  4、乙方负责挂线找平;选修片石及破石;清挖地槽(10cm左右),铺浆;安砌片石及填缝找平、按泄水孔;截排水槽混凝土预制块安装;水沟预制板安装;完毕后清理场地等工作。

  5、本次合同数量为暂计数量,甲方有权根据甲方工程进展、设计施工图纸的实际数量及乙方的施工能力,对合同数量进行任意调减或增。

  6、乙方在施工中使用的工具由乙方负责。

  7、乙方必须为从事危险作业的工作人员及务工人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产办理保险,支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为:所有乙方进场人员。保险事故发生时,乙方有责任采取必要地措施,防止或减少损失。

  8、本工程大宗料由甲方负责组织或采购。施工中必须按规范施工,如达不到工程质量要求,乙方必须无偿返工,并承担由此造成的一切损失。

  9、乙方必须按照现场标准化作业。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

施工合同 篇9

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。 杨勇刚 .(以下简称甲方)与 武汉科恩克科技发展有限公司 (以下简称乙方)签订的《 东岗镇全民健身中心运动场施工合同 》(以下称合同);甲、乙双方共同协商就施工事项协商一致,为明确双方义务和责任,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点: 河南省林州市东岗镇

  工程内容: 跑道、篮球场等工程

  1、透气型塑胶跑道(国标13mm)包工包料价格为:元/㎡(不含税金),面积约为 20xx ㎡(以实际施工面积据实结算),规格为 13 mm。合计总金额为:¥: 156000 (人民币大写 壹拾伍万陆仟元整 )。

  2、4mm硅pu球场包工包料价格 81 元/㎡(不含税金),面积约为 600 ㎡(以实际施工面积据实结算),规格为 4 mm。合计总金额为:¥: 48600 (人民币大写 肆万捌仟陆佰元整 )。

  3、以上价格由材料费、施工费、运费、机具费等组成(不含税金)。

  4、工程质量必须达到相关产品国家标准,否则不予验收。

  二、 施工方式

  工期定为 10 天(不包括阴雨天及养护),20xx年5月25日前必须完工。

  三、甲乙双方的责任

  1、甲乙双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。

  2、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  3、甲方须提供工程施工的水电等必要条件,若临时更改施工方案需提前通知乙方,且由此造成的成本上升和工期延长,乙方不承担相关责任。

  4、按本合同约定,向乙方支付工程款项。

  5、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水等。

  6、由于甲方责任导致未能按原协议工期进度进行,而造成增加进、退场、误工费用,甲方应予以补偿。

  7、在乙方进场前,甲方负责将施工现场清理干净。

  8、乙方在现场施工时,必须接受甲方现场管理人员质量、进度、工期的管理。 按时提供人员、材料、设备进场,做好施工期间各项管理工作。

  9、乙方应安全文明施工。依据安全施工的法律、法规及规范标准,采取一切有效的安全措施,杜绝安全事故的发生,如因乙方的原因造成的自身及第三者安全事故的一切责任由乙方承担,包括一切经济、法律责任。

  10、遵守有关管理部门对施工现场的进出交通,环境卫生,施工噪音等有关规定。 保证施工现场整洁,符合文明施工的有关规定。工程交工之前达到现场清洁的要求。

  11、积极主动地做好工程质量管理,严禁弄虚作假,偷工减料行为,做到清正廉洁,优质高效。

  12、按规定和标准组织施工,严格把好质量关,并对铺装工程质量负责。

  13、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方负责承担。

  14、按甲方统一规划堆放材料、机具。

  四、竣工验收

  (1) 以下情况中,视为验收合格。

  1.1、 验收工作:乙方完工通知甲方,2日内进行验收,逾期未验收则视为默认验收合格。

  1.2、 在未办理完成验收工作的情况下,甲方投入使用所造成的质量问题与乙方无关。

  (2)验收依据:按国家标准验收。

  五、质量承诺及售后服务

  1、 本项目乙方将提供终身售后服务,在场地的正常使用期限内,乙方在接到维修申请后,24小时内响应。

  2、 本项目乙方将提供一年的免费售后服务。自本项目验收合格后的一年内,因基础原因造成跑道起鼓、脱层损坏的非质量问题与乙方无关;若属使用过程中的人为损坏,需乙方上门维修,乙方收取材料及相关管理施工费用。

  六、付款方式

  1、合同签订后,材料到场付总金额的。¥:(大写:叁佰捌拾元整 ),施工开始后按进度每2个有效工作日付款一次。

  2、工程竣工后,按实际施工面积付至总金额的 % 写: 壹拾玖万肆仟叁佰柒拾元整 );

  3、剩余 ,工程竣工后 1年 内付清。

  七、工程款项的支付和结算

  八、其他

  本合同及其附件用中文书写,本合同壹式贰份双方各执壹份,经双方签字盖

  章后即产生法律效力。未尽事宜,协商解决;协商无法解决的,可提交工程建设方当地法院仲裁。本合同自质保期满后,甲方所有工程款结清后自动解除。

  甲方: 乙方:

  签约代表: 签约代表:

  签章: 签章:

  电话:电话:

  日期: 年月 日 日期: 年月 日

【【精选】施工合同集锦9篇】相关文章:

1.施工合同

2.球场施工合同

3.工地施工合同

4.道路工程施工合同(精选4篇)

5.建筑施工合同

6.工程施工合同

7.园林施工合同

8.油漆施工合同

9.地暖施工合同