工装工程合同

时间:2023-02-09 11:09:03 工程合同 我要投稿

工装工程合同

  在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编整理的工装工程合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

工装工程合同

工装工程合同1

  出租方:_______________(以下简称甲方)

  承租方:_______________(以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

  第一条甲方为乙方提供_______________(型号)装载机(设备)_______________台。

  第二条本设备仅限于在_______________使用,用于_______________水电站拦河坝土建工程施工。

  第三条甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。在租赁期间甲方不得未经乙方同意将设备投入其他地方使用。若被发现将视为甲方违约。向乙方支付违约金_______________元(违约金不超过租金的5%)。

  第四条甲方因为该设备在任务饱满时即工作时间_______________小时/天时配备操作手_______________人,在任务不饱满时即工作时间_______________小时/天时配备操作手_______________人,操作手工资由甲方负责。食宿由乙方负责。

  第五条设备在租赁期间所需的燃油(柴油)由乙方提供。乙方所供应的燃油只能用于该设备,不能挪作它用,否则视为甲方违约。如有违约,按供应价的10-20倍罚款。设备在租赁期间其他油料及日常维修保养费用由甲方自行承担。

  第六条设备进入乙方施工现场后,甲方设备操作手应做到尽职尽责服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度,乙方有权要求撤换甲方那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员,甲方应及时予以撤换。在本合同履行期间设备及操作手的安全由甲方负责。

  第七条设备的.租赁费由调度室根据实际情况确定

  (一)在任务饱满时按_______________元/月计算,每月_______________天,每日工作_______________小时。从设备进场投入使用后开始计算费用。

  (二)在任务不饱满时按_______________元/月计算,每月_______________天,每日工作_______________小时。若根据实际情况需要加班,甲方因积极配合服从安排,加班期内的设备费按_______________元/台时计算。从设备进场投入使用后开始计算费用。每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方负责人签字(盖章)方可生效,每月月底统一结算。

  第八条设备每次的进场和出场费用全部由甲方承担。

  第九条在工作过程中,若设备发生故障甲方应及时排除故障并通知乙方。因设备故障造成每月停工一天以上的部分乙方应扣除甲方每月相应天数租赁费。造成乙方施工不能正常进行而发生的损失,甲方应当向乙方支付违约金_______________元(违约金不超过租金的5%)。

  第十条因自然灾害、社会突发事件等不可抗力因素,使合同不能履行或不能完全履行,双方均不承担违约责任。

  第十一条本合同有效履行是建立在乙方与_______________水电开发有限公司_______________项目部(即业主)签订的《_______________省_______________县_______________水电站拦河坝土建工程》有效履行的基础上,因业主的原因影响了本合同的履行或导致本合同无法履行,双方可就合同继续履行、中止或解除合同另行协商。

  第十二条双方在履行合同过程中发生争议时,可通过协商解决,协商不成的,须向合同履行地(即莲花台水电站拦河坝土建工程所在地)人民法院提起诉讼。

  第十三条合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同一式四份,甲乙双方各执两份。本合同双方签字约定签字盖章后生效。

  出租方(甲方):_______________承租方(乙方):_______________

  法定代表人:_______________法定代表人:_______________

  ___________年___________月_________日___________年___________月_________日

工装工程合同2

  甲方(总承包方): 

  乙方(分包方): 

  根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及相关法律法规、政策之规定,甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致,特订立本合同,共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:  

  2、工程地址:  

  3、结构类型:  

  4、结构层数:  

  5、建筑面积:  

  二、工程承包范围:  本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务(不含二次结构)。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。

  三、承包方式及内容:  

  1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械,乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式,采用固定综合单价形式。

  2、钢筋工程的内容包括:配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运,绑扎柱墙的.脚手架搭拆,不得有50c以上的废料(材料损耗率不得超过2%),废料清理堆码,搭接电焊,对焊,垫块制作,机械安拆,钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。

  3、辅材辅机包括:电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材;钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等,还包括电渣焊、钢筋转运、焊接,自带焊机、夹具、电源电缆,包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接(套筒安装)、马凳的加工,止水带的安装,钢筋收料,领料、卸车。

  四、工程结算及合同条款:  

  1、主楼地下室(含夹层、基础):元吨,按实际钢筋吨位结算。

  2、标准层(含屋面):元㎡,按建筑面积结算。

  3、商业楼及地下车库(含基础):元吨,按实际钢筋吨位结算。  注:以上单价均包含所有人工费用,机械费用,辅材费,电渣压力焊等费用。

  五、结算及付款方式:  

  1、合同签订后,乙方一次性提交5万元工程保证金,在工程结构验收合格后,扣除罚款后一次退还。

  2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款,出177;0.000按已完工程量的80%支付工程款。

  3、以后每完成四层支付已完工程造价的80%;主体封顶后 日内支付已完工程造价的80%;主体验收合格后付至结算总价95%;其余工程款待工程竣工验收合格后 年内付清。

  3、乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录(注:必须为真实记录)。

  4、甲方向乙方付款时,乙方同时向甲方开具收据且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。

  六、工程质量要求:  

  1、由于本工程标准为优质工程结构重点工程,不仅代表乙方形象,也代表我们整个施工队的形象,为保证工程工期质量,乙方必须严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工,工程质量必须达到设计及验收规范。

  2、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用。

  3、施工过程中乙方必须按程序签字验收,上道工序未经现场监理验收签字,不得进行下一道工序的施工,否则每次按500元罚款。

  4、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求,箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定。

  5、同一截面的钢筋接头率满足规范要求、钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定。

  6、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋。

  7、钢筋下料准确,型号、规格、间距符合图纸或设计变更,间距符合设计要求,钢筋绑扎符合要求,严禁跳绑。

  8、悬臂构件和板负筋位置安装正确,悬臂构件负筋因踩踏等原因发生变形、位移的,发现一处处100元罚款。

  9、钢筋制作、安装必须满足规范及设计要求,若有违反,视情况进行相应处罚。

  10、钢筋安装需一次到位,保证一次验收合格;安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观,保护层厚度均匀满足设计要求。

  11、若乙方个别工人无法达到甲方管理要求,甲方有权要求乙方 日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整。

  12、因乙方施工质量造成的返工、窝工,损失由乙方自行承担。

  七、安全文明施工要求:  

  1、严格执行《安全操作规范》,认证贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针。

  2、乙方进场的操作人员必须进行“三级”考试合格后才能上岗,操作人员必须听从甲方和公司质安人员的指挥,做到“三不伤害”,做好“三宝、四口、五临边”的安全防护工作。

  甲方:

  乙方:

  甲方代表:

  乙方代表:

工装工程合同3

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依照《合同法》及有关法律法规的规定,甲方和乙方在平等协商的基础上,就乙方承包甲方装修装饰工程有关事宜,达成如下协议,以资共同信守:

  一、 工程概况;

  工程地址:厦门集美区灌口镇深青村4组

  1、工程内容:现状为混凝土框架结构每层约800平方米共5层合计约4000平方米。要求砌18空心砖外墙贴10×20外墙瓷砖、内墙一遍泥土刷平后用力子粉刮白、半墙1米高贴瓷砖、地板白水泥加绿石子水磨、楼梯共3部不锈钢扶手台阶铺水磨花岗石、水电卫生间安图纸要求、窗户用铝合金窗第一层外加不锈钢防护网。

  2、工程承包方式:包工包料。

  3、工程期限为200天,自20____年2月至20____年9月16日。如遇到停水停电台风等不可抗拒因素,工程期顺延。

  二、 工程预算总造价为人民币壹佰捌拾万元。

  1、工程结算以实际工程量乘以报价单价为准,单价450元/平方米,工程量以顶层屋顶板面面积乘以5层。

  2、工程项目如需增减,相同项目的`以原有单价为准,不同项目的以洽商签订为准。

  三、 付款方式:合同签订时甲方付给乙方工程总造价10%款项,工程进度到刮白后,甲方再付乙方工程总造价70%,完成全部工程后三个月内付清全部余额。

  四、 双方责任

  甲方负责提供装修装饰工程的申请登记批准及相关手续,负责腾空施工场地,提供水电及材料堆放场地并按协议按时支付工程款;乙方负责按设计图纸施工,确保工程质量和进度。若因质量问题而造成返工,费用由乙方负责;若甲方要求而增加或更改而造成的费用由甲方负责,并按合同付款要求按时按比例以付费用。

  五、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  六、 补充条款:未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工装工程合同4

  甲方:__________________________________

  乙方:__________________________________

  根据施工需要,甲方将

  工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。

  为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:____________________

  二、工程地点:____________________

  三、承包范围:______施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。

  四、工程内容:______模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

  工程完工周转材料清理、分类归堆。

  五、工程承包方式:______

  1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。

  手提电动工具及手工工具乙方负责。

  2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计____价。

  六、质量要求:______严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。

  1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

  漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。

  七、施工工期:______乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

  八、付款方式:____________________

  九、工程管理双方责任:

  甲方责任

  1、提供有效的.施工图纸,处理施工技术问题;

  2、提供外脚手架及安全防护网;

  3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;4、及时将支模用的材料供应至现场;5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;

  6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

  7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

  8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

  9、按合同约定进度支付工程款。

  乙方责任

  1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。

  遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。

  特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。

  9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。

  11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。

  13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。

  14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。

  15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。

  16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。

  甲方:_________________乙方:_________________

  ____年_____月_____日

工装工程合同5

  委托方: (以下简称甲方)

  受托方: (以下简称乙方)

  甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。

  一、设计工程概况

  1、设计工程名称:

  2、设计工程地点:

  3、设计工程面积约: M2

  4、设计工程范围:

  二、设计时间

  1、设计期限:

  设计期限为 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

  2、设计交图步骤及时间:

  (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币 元。乙方收到定金后天内,向甲方提交平面功能布置图。

  (2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费人民币 (按以上2(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费)。乙方收到设计费后 天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要效果图。

  (3)甲方确认效果图即支付第二期设计费人民币,乙方收到设计费案后 天内,向甲方提交详细装修施工图。

  (4)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

  (5)设计费未全额付清前,乙方不提供最终设计成果。

  (6)若甲方委托乙方施工,设计费减半,从工程尾款中扣除。

  三、提交成果

  1 装修设计方案图 1套

  201 年 月 日前

  2装修施工图 1套

  平面、天花、立面、剖面、大样

  201 年 月 日前

  备注

  1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度,效果图张数双方协商;

  2、上述设计成果应提交打印文档一份。

  四、双方责任

  1、甲方应按合同规定及时支付设计费。

  2、甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

  3、甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

  4、乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

  5、乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。

  6、若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

  7、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失(含甲方已付设计费)。

  五、设计费金额、支付时间与方式

  1、设计费总额:人民币¥ 元(¥.00)。

  2、支付时间:

  (1)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥ 元。(-);

  (2)甲方支付第一期的'设计费即人民币¥元。(-);

  (3)甲方支付第二期的设计费即人民币¥元。(-);

  (4)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。

  3、支付方式

  甲,乙双方共同协商支付方式。

  六、违约责任和争议的解决

  1、甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。

  2、合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。

  3、甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向原告所在地法院提出诉讼。

  七、 合同效力

  本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止 。

  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

  电话:

  电话: 合同签订时间:201 年 月日

工装工程合同6

  甲方: 建设单位(以下简称甲方)

  乙方: 施工单位: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条工程项目

  1.工程名称:

  2.工程内容:

  a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。

  b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。

  c.材料的规格

  墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm

  房面水平支撑: 114 3cm焊管

  细杆: 114 壁厚3cm

  墙面剪刀叉: ¢16的圆钢

  墙面套管: ¢32镀锌焊管140 40 2.0 20

  注: (所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)

  3.工程单价及造价: 单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算。

  4.工程款支付: 乙方完成整个工程的.50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款

  第二条工程质保

  该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。

  第三条施工工期及施工措施

  1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。

  2、工程质量: 按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。

  第四条甲方责任和义务

  1、甲方派

  2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。

  3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。

  第五条乙方责任和义务

  1、乙方派为现场负责人,联系电话

  2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产,若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。

  3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。

  4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。

  第六条工程验收

  1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。

  2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收。

  第七条其他

  1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力

  2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效。

  3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。

  4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  年 月 日

工装工程合同7

  甲方:(发包方):

  乙方:(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》,《全国室内装饰行业管理暂行规定》和《室内装饰工程质量规范》,结合本工程具体情况,经协议双方达成如下协议,共同遵守.

  第一条:工程概况

  建设单位:莆田市荔城区国家税务局

  工程名称:办公楼三层修缮项目

  工程内容:按图纸及预算内容

  承包方式:一次性总价包干

  工程造价: 元(含本工程预算设计费20xx元).

  第二条:工期约定

  施工期限:本工程定于 年 月 日开工, 年 月 日前竣工.

  第三条:材料供应方式及要求

  本工程所用的材料,品牌,规格由甲方指定(见预算书说明).

  乙方购买的材料必须符合甲方要求,经甲方验收符合要求后如乙方自行调整的材料或不经甲方验收同意而使用的材料所造成的'一切费用均由乙方承担.

  第四条:工程结算与付款方式

  工程竣工后决算造价核算完毕,在十五天内一次付清.

  工程预算中未列入的项目及单价,双方应及时签证作为决算依据.

  第五条:工程验收

  工程竣工验收由甲方组织有关技术人员验收,以《室内装饰工程质量规范》标准作为验收依据.

  第六条:其它

  双方认可的工程项目表的单价以及各附件,具有同等的法律效力.乙方应文明施工,安全施工,确保安全无事故,如发生事故由乙方负责与甲方无关.

  本合同一式贰份,甲,乙方双方各执一份,具有同等法律效力,自双方签名盖章之日起生效,本工程工程款付清后合同自行失效.

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  年 月

工装工程合同8

  承租单位:

  合同编号:

  出租单位:

  签订地点:签订时间: 年 月 日

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利与义务,且保证租赁设备安全、有效地使用,经双方协调,签订本合同。

  第一条乙方提供40塔机一台40高度米甲方承建的:新庄赞成湖畔居住宅楼工程使用,工程地点为:55号,机械设备进场时间为: 年11月份。

  第二条安装相应扶墙,甲方应按说明或乙方书面材料书要求埋设附墙拉杆预埋件,并焊接扶墙耳板座,甲方应提前壹周书面通知乙方安装扶墙及塔机的预升。

  第三条租赁期从机械安装完毕并经法定单位检测合格交付甲方使用日起至项目部报停日收回。办理租赁时,乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产许可证、产品合格证和检测合格证明。

  第四条租金及其支付期限和方式:

  一、月租玖仟元/台,塔机配操作人员壹名,与 年 月 日签订的两台塔机操作人员联合配套工作。

  二、人工工资壹仟伍百元/月有操作不当引起停机,造成损失由乙方承担。

  三、安装调试完毕,自检报验合格,交付使用,每达一个月即支付一个月租金,留一个月租金及操作工工资,待拆除后一次付清。

  第五条甲方的'权利和义务:

  一、应严格按有关安全操作规程和租赁物的性质使用租赁设备,指挥人员应持证上岗。

  二、每半个月应安排半天时间由机操工或乙方派出的修理工按说明书要求对租赁机械进行常规维护和保养。

  三、机械设备如发生故障,需要修理,操作工应及时通知乙方,由乙方派人上门维修。

  四、应按合同及时支付租金,否则乙方有权让甲方停止使用设备。

  五、甲方设计塔机基础位置时,应考虑安装撤卸方便,如遇无法或难以安装撤除情况,所增加的一切费用由甲方承担。

  第六条乙方的权利义务:

  一、负责安排持有上岗证的操作工上岗,并让操作工熟悉本租赁设备的性能和安全操作规程。

  二、负责提供安全可靠、性能完好的机械设备及随机工具。

  三、乙方应不定期派人上门检修、维护租赁设备。

  四、随机提供壹份租赁设备和使用说明书。

  五、乙方收到操作工修理通知后,应及时派人上门进行修理。

  第七条违约金条款:机械拆除后甲方必须付清所有尾款,不得拖欠,否则乙方有权收取甲方违约金,计算方式为:每拖欠一天,支付拖欠费的1%。并有权继续实际撤机日期前的租赁费。

  第八条正式停机时间以甲方通知乙方拆除之日为准。

  第九条争议解决条款:有关租赁合同争议由双方协商解决,协商不成的由乙方所在地人民法院提诉讼。

  第十条其他事项:

  一、春节停机时间确定为实际停机天数。

  二、维修时间,一般维修时间每次不超五小时,如超出,甲方扣除这时间。每月累计或结束累计,重大维修超现24小时,甲方扣除所超时间的2倍台班费及人工费。

  第十一条本合同壹式肆份,双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

  补充条款:安全事故由乙方承担,其费用由乙方承担。乙方派出的机械操作工应定人定机持有效证件上岗,严禁违章操作或交给其他无证人员操作,违反操作规程的作业命令及信号不清时,操作工必须拒绝执行,违反本规定或机械故障或乙方操作工其他原因引发的一切责任由乙方承担。

  甲方:

  乙方:

  代表人:

  代表人:

  年 月 日

  年 月 日

工装工程合同9

  发包人(甲方):______

  承包人(乙方):______

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,按平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:______住宅楼(共层)(建筑面积约平方米)

  二、工程地点:______

  三、承包范围和内容:______包含地基及至______层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外,其他工程只包工不包料)。

  四、工程要求:______

  1、房屋除正面外,其余三面外墙全部粉糊;

  2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工;

  3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;

  4、从基础到屋顶所有产生的`建筑垃圾乙方及时负责清理完毕;

  5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;

  6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;

  7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后,乙方方可进行下一道工序;

  8、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;

  9、乙方为本工程安全责任人,对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责,一切发生在本工程范围内的所有安全事故,乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任,甲方不负任何安全责任;

  10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

  五、工程造价:______按施工完后板面平方丈量计算,每平方米单价为:______¥元。

  六、工程款结算方式:______

  1、按工程进度进行支付;

  2、工程价款支付达到合同总价款的%时,不再按进度付款,办完交工验收后,甲方一次支付给乙方;

  3、如甲方拖欠工程尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之的违约金。

  第二条施工准备

  一、甲方:______

  1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作;

  2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;

  3、开工前提供必要的材料准备工作。

  二、乙方:______

  1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;

  2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方,以便甲方提前做好准备工作。

  第三条工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天,自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收。

  二、如遇下列情况,经甲方现场查看后,工期相应顺延:______

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源等,影响进场施工;

  2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条工程验收

  一、竣工工程验收。

  以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。

  在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

  其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

  第五条违约责任

  一、乙方的责任:______

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

  由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰逾期天数)。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰逾期天数)。

  二、甲方的责任:______

  1、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。

  同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  3、不按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

  第六条纠纷解决办法因纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,向人民法院起诉方式解决。

  第七条附则

  一、本合同一式2份,。

  甲乙双方各执一份。

  二、本合同自双方签字后即生效,需办理公证的,自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,甲、乙包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方(公章):______

  法定代表人(签字):______

  ______年______月______日

  乙方(公章):______

  法定代表人(签字):______

  ______年______月______日

  甲方(公章):______

  法定代表人(签字):______

  ______年______月______日

  乙方(公章):______

  法定代表人(签字):______

  ______年______月______日

工装工程合同10

  发包单位(甲方):___________________

  承包单位(乙方):___________________

  为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,避免出现环境事故,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全环保责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全环保事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。

  工程项目名称:_______________

  工程地址:___________________

  工程范围:___________________

  一、发包方的安全责任:

  1.工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。

  2.对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

  3.在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后方可施工。

  4.不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。

  二、承包方的安全环保责任:

  1.承包方对所承担的施工项目,必须制订施工方案,并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施),经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。

  2.承包方必须贯彻执行国家有关安全生产和环保的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定,遵守现场的各项规章制度。

  3.工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。

  4.承包方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与工作。凡已登记的.工程施工人员不得随意更换,不得冒名顶替。

  5.工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

  6.承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时,必须事先编制安全施工措施,填写安全施工作业票;从事电气上的工作,一切施工活动都要办理安全施工作业票(或工作票),并派员监督。

  7.承包方应自觉接受发包方安全环保管理部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知,必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包方安全管理部门。

  8.承包方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。

  9.开工前承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。

  10.承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

  11.承包方应对施工场地采取的安全环保技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全环保责任负责;如因承包方采取的安全环保措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全环保事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。

  三、其它

  1.本协议自施工之日起生效,拆除工程完毕后解除。

  2.本协议一式二份,由发包方、承包方各执壹份。

  3.本协议未尽事宜双方协商解决。

  发包单位签字:___________

  承包单位签字:___________

  法人代表签字:___________

  法人代表签字:___________

  法人委托代理人:_________

  法人委托代理人:_________

  盖章:___________________

  盖章:___________________

  _______年______月______日

  _______年______月______日

工装工程合同11

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 的规定,结合本工程具体情况,双方达到以下协议:

  一、 工程名称:湖北汽车工业学院李园食堂装饰装修工程

  二、 工程地点:湖北汽车工业学院李园食堂

  三、 施工范围:施工图纸范围内的全部工程量

  四、 工程内容:李园食堂一、二楼顶面、墙面、地面、水、电装饰装修

  五 承包方式:包工包料

  五、 工程质量:合格

  六、 合同价款:

  (一) 合同价格:本合同价款为人民币 元(大写: 整)

  (二)付款方式:

  合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  第一次 开工前三日 支付 元

  第二次 工程进度过半 支付 元

  第三次 双方验收合格 支付 元

  七、 工程期限:

  1、 从 年 月 日至 年 月 日。

  2、 上述开竣工日期,若因乙方原因拖延工期,每拖一天,罚款¥20xx. 00元,按日累计。如遇下列情况,则相应顺延工期:

  ①如因遇自然灾害等不可抗力被迫停工时;

  ②如因特殊原因停水,停电的,电梯无法使用,没有施工条件时, 工期顺延。

  ③因甲方付款延误,造成的工期相应顺延。

  八、 甲方的权利和义务

  1、如对施工有特殊要求时,则应事先与乙方商定,并书面通知乙 方执行。

  2、指派工地代表。(1)负责施工配合动;(2)检查工程质量;(3) 及时办理验收。

  3、发现乙方施工出现严重问题及其他相关问题时,有权责令停

  工,并按照国家有关规定予以追索乙方违约及民事责任。

  4、 在工程发生不可预见的变化时,应及时通知乙方,乙方须在工作中予充分配合。

  5、 工程完工后,乙方以书面形式提出申请,甲方应积极配合乙方 工作,三日内进行验收事宜,不得无故推诿,否则为合格工程。

  九、 乙方权利和义务

  1、乙方必须具备政府管理部门审核批准的营业执照复印件及施

  2、乙方指派现场施工负责人,共同履行本合同的各项条款。

  3、工程竣工后,清理现场,做到工完料清,并办妥交接手续。

  4、乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后交甲 方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

  5、施工准备:

  ①开工前,乙方应向甲方提供本项目工程设计图纸,并向施工队 进行技术交底。、

  ②严格按施工规范,安全操作规程,施工图纸进行施工。

  ③乙方必须服从甲方的管理,现场管理人员要保持场地整洁。并 负责派专人清洁卫生,室内施工要求材料工具堆放整齐,做好 落手清工作,垃圾袋装好并自行作为好施工现场保卫和垃圾清 理外运等工作。公用通道、楼梯严禁堆放材料,保持整洁。乙 方如有将设备材料堆放不妥,甲方管理人员有权责成乙方单位 应无条件接受整改。

  ④施工中未经甲方同意,不可随意拆改原建筑结构及各种设备管

  ⑤工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行

  ⑥乙方负担施工中所需的水、电费用。

  十一、施工质量与技术变更

  1、乙方施工时必须严格按照设计图纸要求进行。

  2、乙方应按照设计方案要求用材料清单的品牌及型号进行采购,

  3、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合国家相关质量要求、或 规定有差异,应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责,并 承担违约罚款的责任和整改的相关费用。

  4、乙方在施工巾如发现施工设计问题,应及时通知甲方,甲方在 2天内提出设计、技术变更文件。

  5、在施工中由于乙方原因造成停工,返工,一切经济、工期损失 均由乙方承担,工期不变。

  十二、工程验收

  1、隐蔽工程乙方必须做好自检记录,并提前二十四小时通知甲方 验收。

  2、工程竣工后乙方以书面形式提前三天通知甲方验收,甲方应在 3天内组织相关人员进行验收,验收以设计图纸、修改附图、 材料清单的载明的品牌及型号进行验收。如经验收合格,双方 办理移交等相关手续。乙方应立即清理工程现场。将装修工程 交付甲方。如验收不合格,则由乙方负责立即整改,直到合格 为止。

  十三、有关安全生产和防火和约定

  1、乙方提供甲方确认的'施工图纸或施工说明及施工场地应符合 防火、防事故的要求。

  2、为了确保工程顺利进行,乙方需加强文明施工教育并采取确保

  3、在工程保修期内,因工程本身质量问题和安全事故及由此造成 的一切损失均由乙方负责。

  十四、违约责任

  1、由于乙方原因,致使工程逾期竣工,每逾期一天按装修总价的 3%罚款,按日累计。并仍继续履行合同;工程质量不合格,造成 返工,返工材料费等一切经济、工期损失由乙方承担。

  2、乙方不文明施工,造成用户投诉,甲方有权责令整改,严重者 甲方可单方解除合同;乙方应严格遵守施工管理办法及甲方制定 和相关规定,违反者限期纠正,否则甲方可单方面解除合同。

  3、乙方擅自拆改或损坏原有建筑承重结构或共用设备管线,由此 发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担全部责任。

  十五、合同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需要变更 合同内容,应协商一致后,重新签订补充协议。任何一方无故终 止合同,终止合同一方须按合同总价的1%支付违约金,并办理终 止合同手续。

  十六、争议解决

  本合同的执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,如协商不 成,双方同意提交仲裁委员会申请仲裁解决。

  十七、其他约定

  1、本合同未尽事宜,经双方协商,签定补充协议。补充协议与本 合同具有同等法律效力。

  2、本合同正本壹式两份,甲、乙比方各执壹份。

  3、本合同自比方签字盖章之日起效,工程保修期满后终止。

  甲方(盖章) 乙方(盖章):

  负责人:

  负责人: 签约日期: 年 月 日

工装工程合同12

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:______________________________________。

  1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条 发包人义务

  4.1 开工前________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包人义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。

  第七条 材料的提供

  7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的`,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内),工期相应顺延。

  8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。

  第九条 质量标准:

  双方约定本工程施工质量标准:<住宅装饰装修工程施工规范gb 50327-20xx="">,施工过程中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条 工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

  (2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;

  (3)木工吊顶,木制品完工;

  (4)油漆工程完工;

  (5)全部工程完工。 承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

  10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

  10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 双方约定按以下____方式支付工程款:

  (1)合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即

  _________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,

  发包人按约定直接向承包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元.

  (2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次 (5%-20%)付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

  ( 3 )其他支付方式:

  ___________________________________________________________________.

  11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字,发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

  11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。 第十二条 违约责任

  12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

  第十三条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:

  (一)提交武汉市装饰协会或_________________________________________________仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 几项具体规定

  14.1程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工

  程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁________把,由承包人当场负责安装交付使用。

  14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

  第十五条 其他约定事项:

  ______________________________________________________________.

  承 包 人(盖章): 发包人(签字): 法定代表人(签字):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  年 月 日

工装工程合同13

  支付条件:______

  A、工程保修期届满(保修期满年)。

  B、乙方提出质保金支付申请。甲方收到申请后确认质保金支付时间已到、及确认乙方切实履行保修义务,无遗留质量问题,已付工程款金额正确。双方并确认需扣除的质保金金额(如乙方应承担的维修费、违约金、赔偿金等)和剩余质保金余额。前述事项均确认无误后,双方签署工程质保金支付证明,作为甲方支付质保金的必要依据。

  C、付款时间:______满足上述支付条件后个工作日内付款。

  甲方在保修期满2年后支付工程质保金,并不视为工程保修期提前届满。乙方在剩余保修期内仍应切实履行保修义务。

  5乙方收款账户如下:______甲方将本合同约定之款项汇入该账户,即视为履行了付款义务。

  开户名称:______

  开户银行:______

  账号:______

  乙方如需变更收款账户,需及时书面通知甲方。因此导致甲方付款延迟的,不视为甲方违约。

  6甲方应按合同约定按时支付工程款(含预付款和质保金),不得无故延迟付款。

  7工程款的扣除:______

  (1)乙方根据合同约定或法律规定应向甲方支付费用、违约金及赔偿金等款项时,甲方有权直接以应付工程款(含质保金)冲抵前述款项(即从应付工程款中直接扣除前述款项)。

  (2)工程款的扣除可能产生(但不限于)于以下原因:______

  A、乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作,甲方自行或委托第三方代为完成的。

  B、乙方有其他违约行为,根据合同约定或法律规定应向甲方支付违约金、赔偿金或其他费用的。

  (3)乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作(如保修义务),甲方有权自行或委托第三方代为完成,并向乙方发出相关扣款通知,通知内容包括代为完成的工作内容、乙方应付费用等。乙方应付费用主要包括:______

  A、甲方自行或委托第三方代为履行乙方合同义务或代为完成乙方份内工作而产生的实际费用(包括但不限于人工费、材料和设备费、施工机械费、运费、赶工费等)。

  B、管理费:______标准为上述实际费用的% 。此管理费用于补偿甲方管理第三方(如其它施工厂商)所产生的管理费用。

  C、违约金:______标准为上述A、B项费用总和的% 。

  D、赔偿金:______因乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作而给甲方造成损失,且乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予以赔偿。

  (4)乙方有其他违约行为,根据合同约定或法律规定应向甲方支付违约金、赔偿金或其他费用的,甲方将向乙方发出相关扣款通知,通知内容包括乙方违约事实及应付费用等。乙方应付费用主要包括:______

  A、违约金:______按合同约定的标准执行。

  B、赔偿金:______因乙方违约而给甲方造成损失,且乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予以赔偿。

  (5)乙方应在接到甲方的扣款通知后1个工作日内予以确认,并在通知书上签字后回复给甲方(传真件有效)。乙方收到扣款通知后未在1个工作日内提出书面异议的,视为接受通知书之内容。

  8本条第4款所述各次付款金额系针对甲方新店装修工程所定。甲方其他工程(如旧店改造工程)的各次付款比例参照新店装修工程的各次付款比例执行,各次付款的具体金额根据工程造价和付款比例确定。

  9双方对工程款的支付另有书面约定的(如在单项工程订单/单项工程承包合同中另有约定),以该书面约定为准。

  第十条工程保修

  1、工程在正常使用条件下的最低保修期限:______

  (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程:______设计文件规定的该工程的合理使用年限。

  (2)钢结构、楼梯、夹层和土建墙体等结构部件工程项目:______与房屋设计使用年限相同。

  (3)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间(含厨房)和外墙面等的防渗漏、防水工程:______3年。

  (4)供热与供冷系统:______3个采暖期、供冷期。

  (5)电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修工程:______年。

  (6)其他工程:______以附件为准。

  (7)双方对工程保修期另有书面约定的,以双方书面约定的保修期为准。

  (8)所有配件在保修期内由乙方购买。

  2、工程的保修期自工程竣工并经甲方验收合格之日起计算(以甲方签署的竣工验收证明载明的验收合格日期为准)。

  3、保修期内,工程在正常使用情况下发生质量问题(包括乙供材料、设备发生质量问题),乙方应予以免费保修(包括返工、整改、修复、更换等;乙供材料、设备经两次维修仍不能正常使用的,应立即更换,更换后材料、设备的保修期重新计算),并赔偿甲方因此所受损失,由此产生的施工费、人工费、材料费等一切费用均由乙方承担。

  4、保修期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方通知后小时内派人到现场,并在合理期限内维修完毕。否则,甲方可自行或委托第三方代为维修,维修费用由乙方承担。

  5、乙方未切实履行保修义务而应承担的维修费、违约金、赔偿金或其他费用,甲方有权直接从工程质保金中扣除。工程质保金不足以支付前述费用的,乙方应在接到甲方通知后10日内将差额部分支付给甲方。

  第十一条安全责任

  1、乙方应遵守工程建设及施工的相关安全管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的防火、防盗等安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。

  2、在施工过程中及工程保修期内,因施工、工程或乙方供应的材料。设备等原因引发安全事故或意外事故(如火灾、坠物伤人等),相关责任和后果由乙方承担,乙方并应赔偿甲方因此所受损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、政府罚款等费用)。

  3、乙方施工人员应为专业的熟练工,具备国家规定的相关作业资格,持有上岗作业证。乙方应对其施工人员进行安全教育,并按附件:______《施工现场管理实施细则》要求进行现场管理。乙方施工人员发生安全事故或意外伤害,相关后果和责任均由乙方承担,乙方并应赔偿甲方因此所受损失。

  4、保险:______

  (1)乙方应为工程投保工程一切险和第三者责任险,为其施工人员投保工伤险或意外伤害保险。投保费用由乙方承担。

  (2)乙方未履行上述投保义务,甲方有权取消乙方的承包资格,直至终止与乙方的业务合作。

  第十二条保密责任

  1、任一方均应对因履行本合同或双方进行业务合作而知悉的对方商业秘密承担保密责任,包括但不限于:______

  (1)采取合理保密措施保护该等商业秘密。

  (2)仅为履行本合同及在双方业务合作范围内使用该等商业秘密。

  (3)不向第三方泄露、披露、转让或允许第三方使用该等商业秘密。

  2、除非上述商业秘密被依法公开,任一方在本合同有效期内及本合同有效期满后三年内均应履行上述保密义务。任一方违反上述保密义务,应赔偿对方因此所受损失。

  3、工程移交时,乙方应归还载有甲方商业秘密的文件资料,不能归还的应予销毁(按照法律法规规定,乙方需存档的文件资料,乙方需妥善保管,不得泄密)。

  4、甲方的商业秘密包括但不限于:______设计方案、设计图纸、工程图纸、工程造价、工程所用材料和设备的规格及型号等。

  第十三条排他条款

  未经甲方书面同意,乙方不得承接甲方主要竞争对手发包的.与本合同所述工程相同或近似的工程。否则甲方有权终止与乙方的业务合作、终止本合同并解除与乙方已签订的各单项工程订单/单项工程承包合同(终止乙方已承接各单项工程的资格)。乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

  甲方主要竞争对手经营模式的餐饮企业。

  第十四条违约责任

  1、甲方无故逾期支付工程款,每日按逾期支付金额的1‰支付违约金。

  2、因甲方原因导致乙方无法正常施工并因此延误工期的,不视为乙方违约。

  3、工程未在规定的工期内完工并通过甲方验收(因甲方原因导致延误的除外),每逾期一天,乙方应按工程造价的5%支付违约金。逾期达7天,甲方有权选择采取以下措施:______

  (1)要求乙方继续施工或整改并在甲方规定的期限内通过验收,但乙方仍应承担逾期完工违约金直至工程完工并通过甲方验收。

  (2)终止乙方承接该工程的资格及解除该工程的单项工程订单/单项工程承包合同,不予支付该工程的工程款。乙方应立即撤场,并按该工程预算造价的15%支付违约金。

  4、乙方延迟或拒不履行保修义务,每日应按工程结算造价的3%向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。甲方同时有权自行或委托第三方代为维修工程,因此产生的费用由乙方承担。

  5、任一方违约或违反法律规定给对方造成损失的,除按合同约定支付违约金外,还应赔偿对方因此所受损失。

  6、乙方应支付的违约金、赔偿金或其他费用,甲方有权从应付工程款(包括质保金)中直接扣除(包括从乙方承接的其他工程的工程款中扣除),但应及时通知乙方。

  7、双方确认本合同约定的违约金和赔偿标准是公平合理的。

  第十四条不可抗力

  1、本合同所称不可抗力是指不能预见,对其发生和后果不能避免且不能克服的客观情况。

  2、任一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同时,应及时通知对方,并提供相关证明文件。发生不可抗力,可允许延期履行,部分履行或不履行合同义务,并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

  3、因不可抗力导致本合同不能履行,或合同目的不能实现的,可终止本合同。

  第十五条争议解决

  1、本合同的订立、履行及解释均依据中华人民共和国法律进行。

  2、关于或因本合同引起之争议,双方协商解决。如无法协商解决,任一方均应将争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  第十六条其他

  第十七条附则

  在双方业务合作过程中产生的工程中标通知、工程图纸、工程预结算资料、工程竣工验收资料等为本合同及各单项工程订单/单项工程承包合同的有效组成部分。

  1、本合同经双方盖章后生效,有效期______年______月______日起至______年______月______日止。若未出现法律规定或本合同约定的终止条件,乙方要提前终止合同或解除合同,需提前3个月书面通知甲方,并赔偿甲方因此所受损失。

  2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具同等法律效力。

  3、本合同附件:______

  (1)筹建验收书(工程验收表)

  (2)乙方施工力量承诺书

  (3)乙方营业执照(需有当年的年检记录)、税务登记证(国税/地税)、组织机构代码证

  (4)乙方施工资质证书

  本合同列入的附件(1)—(4)是签订合同时的最新版本;后续如有更新,以甲方最新发布的版本为准。

  各方签署:______

  甲方(发包方):______乙方(承包方):______

  签约代表:______签约代表:______

  签约日期:____________年______月______日签约日期______年______月______日

工装工程合同14

  甲方:____________________________

  乙方:____________________________

  根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:______________

  二、工程地点:______________

  三、承包范围:施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的`一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。

  四、工程内容:模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

  工程完工周转材料清理、分类归堆。

  五、工程承包方式:

  1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。

  手提电动工具及手工工具乙方负责。

  2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。

  六、质量要求:严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。

  1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

  漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。

  七、施工工期:乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

  八、付款方式:______________

  九、工程管理双方责任:

  甲方责任

  1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;

  2、提供外脚手架及安全防护网;

  3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;

  4、及时将支模用的材料供应至现场;

  5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;

  6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

  乙方责任

  1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。

  遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;

  2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;

  3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;

  4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;。

  15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。

  16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:___________乙方:___________

  ____年_____月_____日

工装工程合同15

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:______________________________________。

  1.2 工程内容及做法(室内装饰装修工程施工项目预算表)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包方包工、包料;

  (2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表),发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料表);

  (3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限________个工作日,开工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(室内装饰装修工程报价单)。

  第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。

  第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

  (1)发包方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包方委托承包方设计施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包方支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条 发包方义务

  4.1 开工前________天,为承包方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系;

  4.4 不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5 施工期间发包方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包方义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3 保护好原室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的'畅通;

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  5.5 施工期间现场施工人员安全责任由乙方负责。

  第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期。

  第七条 材料的提供

  7.1 由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表),承包方应在材料运到施工现场前通知发包方,并接受发包方检验。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包方同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延; 因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包方承担,工期顺延。

  8.3 发包方未按期支付工程款,工期相应顺延。

  8.4 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延; 因承包方原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担,工期协商顺延, 同一质量问题第二次整改工期不顺延。

  第九条 质量标准:

  双方约定本工程施工质量标准:<中华人民共和国建筑装饰装修工程质量验收规范 gb50210-20xx="">,施工过程中双方对工程质量发生争议,由云南省装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包方承担。

  第十条 工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;

  (2)泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;

  (3)木工吊顶,木制品完工;

  (4)油漆工程完工;

  (5)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。

  10.2 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。 第十一条 工程款支付方式

  11.1 双方约定按以下__2_方式支付工程款:

  (1)合同签定后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的35%预付款,即_________元;水电改造完工后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的45%进度款,即___________元;木作工程工程完工后发包方按约定直接向承包方支付工程款20%余额款加(减)增减项,即_________元(+/-增减项)。全部工程竣工验收合格后三天内支付余款5%,即_________元.

  ( 2 )其他支付方式:

  11.2 工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字,发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。

  11.3 工程款全部结清后,承包方应向发包方开具正式统一发票(税金另计)。

  第十二条 违约责任

  12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包方负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4 发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,七天后乙方可中止合约。

  12.5 由于承包方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

  第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:

  (一)提交贵州省装饰协会或_________________________________________________仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 几项具体规定

  14.1 工程施工中产生的垃圾,由承包方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包方负责支付垃圾清运费用 (此费用含在工程价款内)。有关单位向发包方收取的各项收费和押金由发包方支付(此费用不在工程价款内)。

  14.2 施工期间,承包方每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

  第十五条 其他约定事项:

  16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2 本合同签订后工程不得转包。

  16.3 本合同一式________份,双方各执________份。

  16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  承包方(乙方) (签字、盖章): 发包方(甲方)(签字、盖章): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字):

  委托代理人(签字): 身份证号:

  联系方式: 联系方式:

  年月日:

【工装工程合同】相关文章:

工程施工装载机租赁合同11-25

工装施工合同04-07

施工装潢合同02-03

房屋施工装修合同01-21

工装装饰施工合同04-10

施工装修承包合同11-08

【精选】施工装修协议书3篇11-08

工程工程合同11-20

工程工程合同05-29

工程合同建设工程合同01-07