工程合同

时间:2022-10-17 10:16:18 工程合同 我要投稿

【精选】工程合同集合七篇

  随着法律知识的普及,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家收集的工程合同7篇,欢迎阅读与收藏。

【精选】工程合同集合七篇

工程合同 篇1

  甲方: 身份证号 乙方: 身份证号 丙方: 身份证号 丁方: 身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。

  第一条 合伙宗旨:

  在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

  第二条 合伙经营项目和范围:

  包工包料的方式合伙承包对外以

  第三条 合伙期限

  合伙期限为____个月,自月年 月

  第四条 出资额、方式

  各方均以现金方式出资,各出25%,计人民币元(启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

  第五条 盈余分配与债务承担

  1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占25%。

  2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占25%。

  第六条 各方的的权利

  1.甲方权限是:

  (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;

  (2)对合作事业进行管理;

  (3)对各项开支进行签字;

  (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。

  2.乙方的权利:

  (1)全面工程施工进展的管理;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项

  3.丙、丁方的权利:

  (1)各种材料的进出购销;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项。

  第七条 禁止行为

  1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

  3.禁止再加入其它合伙。

  4.禁止合伙不利时退伙。

  5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。

  第八条 合伙的终止及终止后的事项

  1.合作因以下事由之一得终止:

  (1)合伙期届满;

  (2)各方同意终止合伙关系;

  (3)合作事业完成或不能完成;

  (4)合作事业违反法律被撤销;

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合作终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

  (2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

  (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。

  第九条 纠份的解决

  合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

  第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十二条 本合同正本一式肆份,合伙人各执壹份。

  甲方签字:__ __(盖章) 乙方签字:__ __(盖章) 丙力签字:___ _(盖章) 丁方签字:__ __(盖章)

  年 月

工程合同 篇2

  发包人(全称)(甲方)

  承包人(全称)(乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:盱眙县机动车保姆城

  工程地点:盱眙县龙泉转盘西南侧

  工程内容:框架结构;局部4-15层;建筑面积77851.99平方米

  工程立项批准文号:资金来源:自筹。

  二、工程承包范围

  承包范围:图纸设计范围内土建及水电安装工程

  三、合同工期

  开工日期:以经审批的开工报告为准

  竣工日期:从开工日期顺延至合同工期合同工期总日历天数:540日历天。

  四、质量标准工程质量标准:符合国家验收标准,备案合格

  五、合同价款

  金额(大写):暂定价人民币(大写)柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元(¥7785.10万元)按20xx《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10%作为最终结算价(其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算,不参加下浮,人工费按淮安市有关文件执行不下浮。无框玻璃门、窗不在本合同价款内,如承包方施工另行商定)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、明确双方权利、义务的纪要、协议

  4、本合同通用条款

  5、投标书、招标文件和中标通知书

  6、施工图纸

  7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

  8、工程预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

  单选题及答案

  1.按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。

  A.建设工程监理合同

  B.建设工程采购合同

  C.建设工程分包合同

  D.建设工程施工合同

  2.按照《合同法》,( )属于委托合同。

  A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

  B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同

  C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同

  D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同

  3.下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。

  A.代理的民事责任由被代理人承担

  B.代理人以自己的名义实施代理行为

  C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

  D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

  4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。

  A.平等、自愿、公平、公正

  B.平等、公开、公平、公正

  C.平等、公开、公平、诚实信用

  D.平等、自愿、公平、诚实信用

  5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。

  A.只能要求债务人履行债务

  B.只能要求保证人履行债务

  C.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  D.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。

  A.没有代理权而为的代理行为

  B.超越代理权而为的代理行为

  C.在代理人授权范围内的代理

  D.代理权终止后的代理行为

  7.某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。

  A.无效

  B.甲方同意有效

  C.成立

  D.备案登记后成立

  8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。

  A.仲裁条款是独立存在的

  B.合同若发生变更,则仲裁条款无效

  C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉

  D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力

  9.依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是( )。

  A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务

  B.合同中未约定履行顺序

  C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

  D.由同一双务合同产生互负的'对价给付债务

  10.某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元,从B银行贷款20xx万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).

  A.A银行4000万元,B银行1000万元

  B.A银行3300万元,B银行1700万元

  C.A、B银行各项工作2500万元

  D.A银行3000万元,B银行20xx万元

工程合同 篇4

  委托方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  承包方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  经双方协商,由委托方委托承包方承担________工程的可行性研究,特订立本合同。

  第一条委托方在合同签订之日起________天以内,向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。

  1.提供数据、资料的内容如下:________。

  2.在合同期内,委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包方,必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。

  第二条承包方应在________年________月________日以前,向委托方提交本合同工程的可行性报告,并对此承担责任。可行性报告内容应包括:

  1.经济评价指标:

  (1)投资内部收益率:________________。

  (2)投资回收期:____________________。

  2.贷款偿还能力分析:____________。

  3.外汇偿还能力分析:____________。

  4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:________。

  5.结论:____________________________。

  承包方应向委托方提交可行性报告________份。

  委托方如在合同期间对________工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。

  第三条费用支付条款

  1.本工程的可行性研究费为人民币________________元整。于合同生效之日,委托方应向承包方付给上述金额的20%的定金。余下金额于合同期满时全部付清。

  2.委托方中止合同时,无权要求承包方退还定金。

  3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。

  第四条违约罚金

  1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的__%,作为违约罚金。

  2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误系承包方造成者,应扣除其所应得费用的10%~30%,视错误性质严重程度而定。

  3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。

  4.委托方超过合同规定日期付费时,应偿付给承包方以逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的__%计算。

  第五条本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

  第六条本合同正本一式二份,双方各执一份。合同副本一式____份,送____各一份备案。

  委托方:________(盖章)   承包方:________(盖章)

  负责人:________ 负责人:________

  ____年____月____日  ____年____月____日

工程合同 篇5

  发包人:

  审查人:

  发包人:

  审查人:

  发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条 本合同依据下列文件签订

  1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;

  1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20xx]211号);

  1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。

  第二条 工程概况

  2.1工程名称:

  2.2 工程建设地点:

  2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;

  2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;

  第三条 审查的主要内容

  按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;

  3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;

  3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;

  3.3地基基础和主体结构的安全性;

  3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;

  3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;

  3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

  第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:

  表一

  第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:

  表二

  第六条 收费标准及付费方式:

  6.1 本工程审查费按建筑面积单价:2.5元/m2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币;

  6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计

  6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。

  第七条 发包单位、审查机构责任:

  7.1 发包单位责任:

  (1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

  (2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;

  (3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。

  7.2 审查机构责任:

  ( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;

  ( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;

  (3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。

  第八条 违约责任

  8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5违约金;

  8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的违约金。

  第九条 其它约定事项

  9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;

  9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:

  (一) 提交 仲裁委员会仲裁;

  (二) 依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。

  本合同一式份,发包人份,审查人份。

  发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

工程合同 篇6

  发包方: 学校(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方为了优化育人环境,改善全体师生出行条件,主干道硬化。经过甲方研究,且通过招标方式将此项工程的承建工作发包给乙方。经甲、乙双方协商,同意以下条款,并形成具有法律效力的下述合同,双方必须共同遵守。

  一、甲方责任和权利

  1、为乙方提供必要的施工、生活条件:

  A、用电接线口

  B、用水水源

  C、施工工具存放

  D、可为乙方施工人员就餐提供方便

  2、提供路面硬化的相关数据,并要求乙方严格按甲方规划铺设。

  3、对全体师生进行了安全教育,禁止校内非施工人员进入施工场地,保障施工顺利进行。

  4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督,可对其质量检查和抽查,并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉,必要时可扣除相应的工程款项。

  5、为乙方提供资金保障,按“面积×单价=总价”计算工程款,工程完工后据实结算(单价按47元/m2 ),本期末付兑款数的80%,下学期待质量未出现任何问题后付清余额。

  二、乙方责任、权利

  1、保证工程质量:

  A、按C20素混标准执行,严禁偷工减料。

  B、保证硬化的厚度不低于20cm。

  C、按要求光面、场地划线,合理调控整体坡度,做到排水通畅,雨天无积水。

  D. 地面调整所需土方由甲方提供。

  2、保证工程进度,按时完工,又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行,不扰乱学校工作秩序,力求减小噪音,提倡在节假日施工。在九月底完工,并能顺利通过质量验收和工程决算。

  3、确保安全,做到安全施工、文明施工。

  A、确保用电安全。合理安装,做到无裸露,防触电,每天收工时须切断电源,有专人监管,在用电设施边悬挂安全警示牌。

  B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备,及时收捡好相关工具、器材,对器材设备的损坏、失落,甲方概不负责。

  C、确保人员安全,做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故,否则一律由乙方承担全部责任。

  4、节水、节电。所用部分,据实交纳费用,保障用电、用水秩序,避免引起不畅。

  未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  此合同一式三份,甲乙双方各执一份,送交一份上级教育主管部门备案。

  甲方(单位公章):法人代表(签章):

  乙方:代表:

  见证方(签字):

工程合同 篇7

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  甲方承建的施工室内_________天花吊顶单项施工,于________年____月____日由甲方发包给乙方,采用包工包料方式进行施工。为了明确施工内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本施工的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、施工内容:_________施工图,标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计变更的所有工作内容。具体如下:600215;600防水_________吊顶,采用白色喷塑形凹槽龙骨;角线采用6C石膏线条,油面漆二遍。

  二、承包单价:根据施工图纸,按实际吊顶面积计算。包工包料:_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。

  三、双方责任:

  甲方责任:

  1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。

  2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

  3)负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

  乙方责任:

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经施工管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

  2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。

  3)绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

  4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

  四、施工质量及验收标准:

  施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。

  五、工期:

  根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。

  六、付款方法:

  乙方进场后五天内,甲方拨付50%的进度款,施工完工后,甲方拨付至80%的款项。待施工验收合格后,十天内结算并付清所有施工款。

  七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  八、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包施工款时失效。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________

  乙方代表(签字):_________

  签订地点:_________

  签订地点:_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

【【精选】工程合同集合七篇】相关文章:

【实用】工程合同集合七篇10-08

【精选】工程合同模板集合七篇08-26

【必备】工程合同模板集合七篇09-03

实用的工程合同模板集合七篇09-03

【精华】工程合同模板集合七篇08-20

工程工程合同(集合15篇)06-17

精选工程合同七篇08-08

实用的工程合同七篇08-31

【精选】工程合同集锦七篇08-24