当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2022-09-23 11:07:59 工程合同我要投稿

实用的工程合同合集十篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的工程合同10篇，欢迎大家分享。

实用的工程合同合集十篇

工程合同篇1

　　合同编号：

　　发包人：电视大学（以下简称甲方）。

　　承包人：建设公司（以下乙方）。

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：大楼。

　　工程地点：市路号。

　　施工面积： m2

　　工程造价：万元。

　　第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。 .

　　第三条工程期限为： 9年月日起至年月日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付肆拾伍万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达壹佰肆拾捌万伍仟元。其余l%,即壹万伍仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金；如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金；如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料；施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日（ 9 年月日）起生效。

　　发包人：

　　电视大学（公章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：市路号

　　承包人：

　　建筑公司（公章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：市街号路号

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　鉴（公）证机关：公证所（公章）

　　鉴（公）证人：（签章）

　　地址：市胡同号

　　电话：

　　签约时间：年月日

　　签约地点：市大厦B座

　　有效期限：至年月日

工程合同篇2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号:

　　开户行名称：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方；

　　甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

　　一、工程名称：

　　____县铺子湾镇运动场花池。

　　二、工程内容及范围：

　　在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100％，按实际收方标准数量结算。

　　四、付款方式：

　　于________年____月底前一次性付清

　　五、双方的权力与义务：

　　1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。

　　2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

　　3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

　　六、工程安全：

　　乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

　　七、本合同一式四份，双方各执两份。

　　本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。

　　甲方：____县铺子湾镇中心学校

　　乙方：____县龙滩沟花木园艺场。

　　法人代表：

　　经办人：

　　经办人

工程合同篇4

　　施工单位：_______公司

　　(以下简称甲方)

　　承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1.工程名称：__________________

　　2.工程地点：上__________________

　　3.工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚)，_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。

　　二、承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价

　　________________防水每平米_______元;___________________________防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准

　　乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准，严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任

　　1. 甲方责任：

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2.乙方责任：

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。

　　(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、其它

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：(签章)____________

　　代表：____________________

　　乙方：(签章)____________

　　代表：____________________

工程合同篇5

　　一、工程名称:

　　二、工程地点

　　三、工程内容：（包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属)

　　工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等

　　四、工程标准：

　　1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为20 cm左右，河底高程误差不大于+3.0cm--- -20cm,平均值不高于设计高程；底宽;30 cm，平均值不小于设计底宽；局部坡,整体坡不陡于设计值（1：n），其它按相关技术规范标准执行。

　　2、其它要求:

　　五、文明施工及工程安全：

　　乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责.

　　六、施工时间：

　　本工程自日，至年; 月日竣工，工期天。

　　七、合同价格及付款方式：

　　工程暂定施工土方总量 m3，综合单价为元/ m3，暂定合同总价为元（小写 ; 元）。分期付款方式为; 。工程最终结算以监理核定的工程量为准。

　　八、双方责职：

　　甲方责职：

　　1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

　　2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。

　　3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条

　　件。

　　4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。

　　5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。

　　乙方责职：

　　1、乙方保证按合同（含招投标文件、双方协商一致的书面文书）的内容，

　　按期保质完成工程任务，逾期完工按; 元/天扣罚违约金。

　　2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳屡约保证金元；向甲方提供施工方案；开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。

　　3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的'后果由乙方负责。

　　4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。

　　九、其它：

　　十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。

　　十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。

　　十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。

　　甲方（公章)

　　法定代表人（签字）：;

　　乙方(公章)

　　法定代表人（签字或委托代理人)

工程合同篇6

　　工程名称： __________; 工程地点： ___________

　　合同编号： __________; 计证书等级： __________

　　签订日期： __________; 签订地点：__________

　　发包人：________________________

　　设计人：________________________

　　发包人委托设计人承担______工程设计，工程地点为 _____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2 发包人提交的基础资料

　　2.3 设计人采用的主要技术标准是：

　　_____________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1 合同书

　　3.2 中标函(文件)

　　3.3 发包人要求及委托书

　　3.4 投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1 双方商定，本合同的设计费为 _____ 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 %，计 ___万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2 设计人提交_____设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的 %, 计 ______万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的 %，计____万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1 发包人责任

　　9.1.1 发包人按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额 %的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　9.2 设计人责任

　　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2 设计合理使用年限为_____年。

　　9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的___%.

　　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 %。

　　9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一处内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　凡因本合同或与本合同有关的一切争议，发包人与设计人应友好协商解决;如协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，由发包人支付。

　　12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式 __份，发包人 __份，设计人 __份。

　　12.8 本合同生效后，按规定应到项目主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9 双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称(盖章)：设计人名称(盖章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

　　项目经理(签字)：项目经理(签字)：

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、施工内容及范围：

　　图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期：

　　必须在年月日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；

　　7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保

　　证3日内通上电能够使用；

　　7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求；

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担；

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；

　　5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出

　　现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区

　　物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责；保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法人代表（签字）：法人代表（签字）：

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　签订日期：签订日期：

工程合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工程内容：外墙保温工程施工

　　合同性质：包工包料

　　二、合同工期

　　合同工期总天数为 40 天，自 20xx 年 5 月 2 日起，至年月止。

　　三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。

　　四、质量标准

　　工程质量：合格

　　五、合同预算工程量及合同预算额

　　本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施

　　工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。

　　合同总价：60000元暂定

　　单价： 2工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50MM厚(容重40kg/M3)、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。

　　本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。

　　六、甲方责任：

　　甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。

　　七、乙方责任：

　　1、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。

　　2、自行提供为完成施工所需辅助工具。

　　3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。

　　八、工程验收

　　工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。

　　九、工程款付款方式

　　工程预付20xx0元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;尾款一月内(扣除保修金5%)付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。

　　九、合同生效期

　　合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

　　十、安全生产

　　施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。

　　十二、合同争议解决方式：甲、乙双方发生争议时，协商解决;调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。

　　十三、合同份数。

　　合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇9

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层

　　1.2工程地点：徐庄新村东3排2号

　　1.3工程内容：加层砖混结构

　　第二条工期

　　计划开工时间： 20xx年6月6日 ;

　　计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日

　　第三条工程质量要求期。

　　本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

　　第四条承包方式及合同价款

　　4.1承包方式：包工包料。

　　4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元

　　第五条甲方项目负责人及甲方义务

　　1、甲方义务：

　　甲方向乙方提供水、电接入

　　第六条乙方义务

　　7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

　　第柒条材料和设备

　　工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

　　第八条安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第九条工程分包

　　本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

　　第十条合同的生效与终止

　　本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

　　第十一条合同份数

　　本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人: 委托代理人:

　　年月日年月日

工程合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：___国电家园二期10/11#楼_

　　2、项目位置;国电家园二期南坊工地

　　3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。

　　4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元(按实际数量结算)。

　　第二条付款方式：

　　1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。

　　2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70%。

　　3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期(一年)后无质量问题一月内无息全额支付。

　　第三条双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　(1)甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时，工期顺延。

　　(3)甲方及其委托代理人(代建、监理单位，下同)可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。

　　(4)甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。

　　(5)甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。

　　(6)门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。

　　2、乙方的权利和义务

　　(1)乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。

　　(2)施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。

　　(3)乙方负责施工组织设计(或施工方案)和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。

　　(4)乙方应提供竣工验收技术资料，参加竣工验收。

　　(5)由于产品本身的质量(按正常的工序按装生产)造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。

　　(6)发生重大伤亡及其他安全事故，乙方承担一切责任。

　　3、合同生效后，如无正当理由，违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。

　　第四条合同工期

　　乙方备货期日，加工安装期自年月日起至年月日止，合同工期总天数天，(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)

　　第五条门窗质量要求

　　1、产品质量应符合《GB11793.1--89》B2标准;安装符合《JGJ103---96》规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准，具体要求见附件。

　　2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容(无承诺时间则按照收到通知起48小时内)维修和更换。

　　3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。

　　4、乙方在发货、安装之前，应对所供铝合金窗的内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验，并出具检验证、合格证书。

　　5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后，由质检站、监理单位和施工单位协同验收，并办理竣工手续。

　　6、乙方在质量保修期(一年)内，按照有关法律、法规和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内，甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷(包括潜在的缺陷)，乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。

　　第六条其他事项

　　1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交临沂仲裁委员会仲裁。

　　2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。

　　3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　4、本合同一式四份，双方各执两份，附件同样有效，未尽事宜可进行补充。

　　5、附件：(1)招投标说明 (2)报价明细表

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

【实用的工程合同合集十篇】相关文章：

实用的工程合同范文十篇09-12

【精选】工程合同范文合集十篇08-23