【热门】工程合同模板集锦6篇
在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的工程合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程合同 篇1
______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1．项目名称：
2．服务类别：
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．建设工程造价咨询合同标准条件；
2．建设工程造价咨询合同专用条件；
3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年 月 日开始实施，至 年 月 日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
住所： 住所：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子信箱： 电子信箱：
年 月 日 年 月 日
XX年 月 日
工程合同 篇2
一、词语涵义
1 词语涵义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：
1.1 有关合同双方和监理人的词语
(1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同
1.3 有关工程和设备的词语
(1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
(7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包人设备：指承包人的施工设备。
(9)进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4 有关工期的词语
(1)开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
(2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5 有关合同价格和费用的词语
(1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。
(2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.6 其他词语
(1)施工场地(或称工地)：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
工程合同 篇3
甲方_______为兴建________工程，接受了乙方_______对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的`整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;
(2)合同协议书;
(3)双方签署的合同谈判备忘录;
(4)合同专用条款;
(5)合同通用条款;
(6)中标通知书、投标书和招标书;
(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币____万元。
4.本合同工程的施工期为__个月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本__份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或 或
其授权的代理人： 其授权的代理人：
签字日期： 签字日期：
单位地址： 单位地址：
联系电话： 联系电话：
传 真： 传 真：
邮政编码： 邮政编码：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
签约日期：
签约地点：
工程合同 篇4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致，订立本合同。
一. 工程名称：##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。
二. 工作地点：￥￥
三. 承包范围及施工内容：甲方提供的图纸范围内的全部基础工程(四个钢结构车间的工程量)，乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。
四. 技术要求及验收标准：
1. 按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。
2. 要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证，符合国标标准，符合图纸设计要求及规范。
3. 依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求，按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题，乙方应无条件无偿的整修完毕。
五. 承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。
六. 工程量及工程价款：
工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的工程量)，工程总价： 。
七. 结算方式：
1. 乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。
八、其它约定事项：
1、乙方的施工工期应按##的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验，如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。
九.此合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇5
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方为共同承包建设银川市亮化工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章 项目概况及合作条件
1。1 本工程项目，共8处建筑外立面亮化施工及具体造价估算如下：
1。西景花园（100万）
2。金波小区3#（22万）
3。建工房产（20万）
4。金波商务公寓（26万）
5。中国农业银行 （45万）
6。电信小区 （15万）
7、建工地产（35万）
8。遥测院小区（21万） 工程中标价约 284 万元人民币。
1。2 经过双方测算，本项目成本费用约为 140万元左右，因此本工程项目计划投资 140 万元。
1。3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：
1。3。1 甲方 xxx 投资 70 万元，占 50 %；
1。3。2 乙方 zzz 投资 70 万元，占 50 %；
1。4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用不计入成本，由投资者个人承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。
1。5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
1。6 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，另一方应承担自身的利息及相关费用，并在两月内及时补充到位。（当投资者确实缴纳不出投资款时。另一方帮忙筹集后，按照所筹资金的比例相应的增加减股份。）
1。7 工程款下来后，甲乙双方可以按照投入资金的比例分批抽回，不得挪作他用。
第二章 工程管理责任及分工
2。1 该项目工程管理责任及分工如下
2。1。1 该项目与总承包单位签订分包合同由 zzz 负责；
2。1。2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由zzz主管， 付宝军协助管理。
2。1。3 该项目的会计、出纳日常工作及资金回流确保投资人利益由乙方负责管理。
2。1。4 施工相关灯具的采购、验收和由甲方管理执行，现场负责入库记帐；灯具的安装及人员配备（部分安装工具）由甲方负责；辅材部分采购由乙方在当地采购入库记帐。
2。4。5 在该项目工程中使用的灯具及辅料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可采购。
2。4。6 在该项目工程中施工人员应由双方共同协商确定后进场。
2。4。7合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
工程施工项目合作协议书
第三章 利益分享和风险承担
3。1 利润、风险分配
3。1。1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照投资比例分享承担。
3。1。2 甲方 xxx 分享承担 50 %；乙方 zzz 分享承担 50 %；
3。2 本项目由zzz现场管理，工程款回收。管理工资为2万元，按管理人员工资发放。
第四章 其 他
4。1 资金和管理
4。1。1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方协商确认后方可支付。
4。1。2 该项目的工程进度往来款由 zzz 负责跟踪落实，并保证专款专用。
4。1。3该项目运营后，每个月必须召开两次工程进度例会，讨论工程相关事情。
4。2 出纳与财务管理
4。2。1 出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4。2。2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4。3 合同争议与免责
4。3。1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4。3。2 在该项目实施过程中，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4。4 本协议生效、终止及其他
4。4。1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4。4。2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4。4。3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4。4。4 本协议一式二份，合作双方各执一份，签字后生效。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：
工程合同 篇6
甲方（托运人）
乙方（承运人）
甲乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，以便双方共同遵守。
一、货物运输交付的地点及日期，根据双方协商而订立，运输时效严格按照公司相关规定。
二、托运方委托承运方运输方运输的苗木根据托运方的实际发货而定，运价按照公司运价表而定。
三、各方的权利和义务：
1、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到目的地。
2、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。
四、承运方的权利和义务：
1、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费，如果收货方不交或者不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣押权。
2、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏，如出现此类问题，应承担赔偿义务。
五、结算及付款方式：托运方需现预付运费的50%给承运方，货到达目的地付清运费。
六、违约责任：若未经合同双方书面统一，合同任一方擅自中途解除合同的，应按货物总值的3%向对方支付违约金。
七、承运方对所运货物应谨慎装卸，运载保管的义务，若发生非不可抗力，承运人应对事故所造成的损失承担责任。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。
托运方
单位名称（盖章）
承运方 单位名称（盖章）
年 月 日
【【热门】工程合同模板集锦6篇】相关文章：
【热门】工程合同集锦5篇08-23
热门工程合同05-30
【热门】工程合同模板集合六篇09-04
【热门】工程合同模板七篇08-29
【热门】工程合同模板汇总5篇08-10
【精选】工程合同模板集锦六篇08-30
精选工程合同模板集锦10篇08-28
工程合同模板集锦五篇08-07
工程合同模板集锦8篇08-04
【热门】工程居间合同07-29