工程合同

时间:2021-07-18 08:20:56 工程合同 我要投稿

工程合同模板集锦五篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的工程合同5篇,希望能够帮助到大家。

工程合同模板集锦五篇

工程合同 篇1

  发包人(全称):__________________________________________________________________

  承包人(全称):__________________________________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:______________________________________________________________________

  工程地点:______________________________________________________________________

  工程内容:______________________________________________________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________

  资金来源:______________________________________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:______________________________________________________________________

  三、合同工期:

  开工日期:______________________________________________________________________

  竣工日期:______________________________________________________________________

  合同工期总日历天数_________________天

  四、质量标准

  工程质量标准:__________________________________________________________________

  五、合同价款

  金额(大写):_____________________________元(人民币)

  ¥:_____________________________元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日

  合同订立地点: _________________________________________________________________

  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________

  住所:_______________________________住所:______________________________________

  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________

  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________

  电话:_______________________________电话:______________________________________12

  工程施工合同

  传真:_______________________________传真:______________________________________

  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________

  账号:_______________________________账号:______________________________________

  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。12

工程合同 篇2

  发包方(以下简称甲方):法定代表人:

  施工队(以下简称乙方):法定代表人:

  依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。

  一、工程名:

  二、工程地点:

  三、工程范围

  建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准)

  四、承包性质:包工不包料

  五、承包内容:

  (一)基础工程

  1、铺褥垫层

  2、砼垫层

  3、基础支模拆模

  4、钢筋焊接、制作、绑扎

  5、基础砼浇筑。

  (二)主体工程

  1、主体的柱、梁、板支模拆模

  2、主体钢筋焊接、制作、绑扎

  3、主体砼浇筑。

  (三)二次结构

  1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。

  (四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)

  内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。

  (五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。

  六、材料

  乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

  七、工期

  从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工元/天,壮工元/天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。

  八、材料搬运

  甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。

  九、劳动力管理

  a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

  b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。

  c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。

  d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。

  十、施工机具

  甲方提供施工所需的一切工具,并保证工具的安全性和良好使用性,甲方承担工具维修费。

  十一、工地现场管理

  1、甲方提供工人居住的房屋,并保证工人照明用电及吃水方便,工人应做到生活垃圾定点堆放。

  2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。

  乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。

  3、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时拾成堆做到少丢的原则

  4、付款方式

  本协议的承包价格按建筑平米结算,每平米价格为240元,结算时以实际建筑面积为准。

  1、施工队进场,预支生活费:XX0元(两万元整)。

  2、主体框架按110元每平方米计算,每层930平方米。

  每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。

  3、二次结构每平方米45元,每完成三层结算完成工程量的85%。

  4、内外装修每平方米85元,每完成三层结算完成工程量的85%。

  5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。

  二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。

  内外装修剩余款项经验收合格后结清。

  十二、违约责任

  1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。

  2、乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。

  乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。

  十四、图纸变更

  1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。

  2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。

  以上两点作为结算依据。

  十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的,一千元以下由乙方负责解决,如出现严重事故由双方协商解决。

  十六、本协议一式两份,甲乙双方各一份。

  本协议双方签字、盖章(按手印)生效。

  结清工程款后合同终止。

  甲方:乙方:

  签章:签章:

  签定日期:签定日期:

工程合同 篇3

  原告:中国建筑公司

  被告:美国集团公司

  1993年3月5日,中国建筑公司通过招投标获得美国集团公司高级商务楼建设工程的设计、施工权。1993年4月12日双方在美国签订一份《建筑工程承包合同》.

  合同约定:

  1、商务楼工程的设计、施工全部由中国建筑工司承包负责,承包人保证工程质量达到美国建筑工程质量要求。

  2、美国集团公司作为发包人保证按合同约定支付工程款,逾期付款承担每日10万美元罚金并工期顺延。

  3、发包人承担建筑材料、机器设备的购买,1993年5月28日前交舆承包人,逾期承担每日10万美元的罚金.。

  4、建筑施工期为1993年6月1日至1995年5月30日,逾期竣工承担每日罚金10万美元。5、工程总造价为4100万美元,1993年6月1日前先支付30%预付款,1994年6月30日前再支付30%,验收合格后10日内付清余下40%。

  6、争议解决,按诉讼方式在美国法院起诉,适用美国实体法和程序法。

  合同履行过程中,发包人提供的建筑材料、机器设备未能按期交于承包人,导致承包人无法按期施工,要求追究发包人逾期交货的责任.。发包人告知:其在英国某公司购买的建筑材料、机器设备,已收到卖方的装船通知,到港时间为1993年5月26日,价格条件是CIF(洛杉矶)。提单等单据也寄送至

  美国集团公司所在地的信用证开出行,现迟迟未收到货物,其也不明原因。 发包人最终收到货物的.时间在1993年8月14日,拖延工期76天。承包人要求发包人承担逾期提供建筑材料、机器设备的责任并工期予以顺延。发包人不同意,理由是海上运输遭遇大风暴,货物迟到属不可抗力,英国卖方不承担责任,运输方也不承担责任,当然其作为买方也不承担任何责任。最后,承包人虽经努力施工,工期伦拖延30天,于 1995年6月30日竣工。工期质量得到发包人验收认可,但在结算工程款时发包人要求扣除30天逾期罚金300万美元。承包人提出异议,双方发生争执。

  中国建筑公司依据合同约定诉讼至美国法院,美国法院根据其法律规定判决发包人胜诉,中国建筑公司应支付罚金300万美元。

  评析:(经验教训)

  中国建筑公司在本案败诉的关键,就是《建筑工程施工合同》中未界定美国集团公司供货的不可抗力内容。

  首先:中国建筑公司明明迟于合同约定收到美国集团公司的供货,不能按期施工,工期却得不到顺延,最终承担逾期30天罚款300万美元的赔偿,教训可谓深刻。

  不可抗力,是建筑工程合同条款的内容。联系本案不可抗力的免责,应在合同中明确界定当事人的具体行为。发包人供货遭遇不可抗力,承包人也应为此免除相应责任,有权要求工期顺延。

  其次:涉外建筑工程承包合同中工程逾期的罚金是重要条款,尽量要求延长准备工期,明确工期计算日期为正式开工之日。

  另外:若单项工程较多的建筑工程项目,尽量争取单项工程的峻工验收,并在合同中予以明确,逾期罚金也应扣除单项工程已完工部分内容。

  还有:涉外合同中争议解决应争取仲裁,尽量选择苏黎士仲裁院或斯德哥尔摩仲裁院,这样裁决的结果比较公正。选择诉讼解决,难免受所在国程序法和实体法的影响,案件的审理对方可能遭受不公正待遇。

工程合同 篇4

  甲方(发包单位)

  乙方(承包单位)

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规遵守平等自愿、公平诚信原则,双方建设工程劳务作业合同事项协商一致,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。

  一、 工程名称:

  二、 工程地址:

  三、 工程内容:

  本工程为框剪结构,总高度为 米, 层。

  四、 工程承包方式:为分项承包给木工班,本班组应该完成该项的制作和安装任务,并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。

  五、 工程日期: 年 月 日至 年 月 日。完成所有工程量。

  六、 工程质量要求:

  工程质量通过验收,达到合格标准。

  七、 合同价款及支付方式:

  按建筑规范计算面积。每平方米 元包干,以甲方和业主实际结算面积为准。

  本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的 支付给乙方作本次工程进度款,按此比例根据工程进度及相应的进度款付至 。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况,如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况,乙方不得向甲方停工叫价,应按正常施工进度施工。

  八、1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。

  2、乙方负责提供人工及使用工具,所需的机械和配套设备,及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工,费用均考虑到承包价内。

  九、考核验收:

  1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,确保施工安全。

  2、质量:坚持工程质量标准,严格按照图纸施工验收规范,确保工程质量达到合格要求。

  十、甲方责任:

  1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施

  工、综合治理方面的教育,做好日常监督管理工作。

  2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术,措施等方面的交底。

  3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费,其生活费在工程款支付中扣除。

  4 按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备,及时供应过程所须得建筑材料,提供必需的施工技术资料,提供书面的技术质量,安全等交底文件,按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。

  十一、 按业主、监理、甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和验收规范,精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员,保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。

  十二、违约责任:

  1、生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  (1)甲方不按约定核实乙方的工程量,或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数,甲方应支付违约金 元,甲方应当赔偿,因违约造成的经济损失,并顺延,诞识破的工作时间。

  (2)乙方因自身原因延误工期,应向甲方支付违约金 元

  2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。

  3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。

  十三、本工程甲方派 为现场负责人。乙方派 同志为现场负责人,共同负责履行合同的约定。

  十四、争议

  甲、 乙方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。

  十五、本合同自签订后既生效,等全部工程作业内容竣工验收,工程价款结清后既日失效。

  十六、安全事故,每次发生医药费200.00元,以外的由甲方负责。

  十七、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。

  甲方(合同章) 乙方(合同章)

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 地址: 地址:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

工程合同 篇5

  甲方:______________________

  联系电话:______________________

  身份证号码:______________________

  现住址:______________________

  工程地址:______________________

  乙方:深圳__________装饰工程有限公司

  联系电话:____________________

  营业执照号:____________________

  资质证号:____________________

  地址:__________

  法人代表:__________

  兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:

  第一条:设计工作概况

  1.1设计工作流程

  1.2设计收费标准及工作范围表

  第二条设计内容本设计分为两个阶段进行:

  第一阶段:方案设计

  2.1.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括:

  ①效果图______张

  ②平面结构图______张

  ③天花平面图______张

  ④平面布置图______张

  ⑤地面材质图______张

  ⑥主要材料的确认

  2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;

  2.1.3若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;

  2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可;

  2.1.5设计周期:______天(日历天)。即______年______月______日至______年______月______日

  第二阶段:施工图绘制

  2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;

  2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;

  2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。

  第三条设计费支付方式:

  3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写¥____________元。

  3.2付款方式:

  3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即:____________元;(注:若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清)

  3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

  第四条双方的权利与责任:

  4.1甲方:

  4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;

  4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注:乙方不予返还的订金数额最少为____________元)

  4.1.3配合施工图交底;

  4.1.4配合材料的确定;

  4.1.5参与竣工验收。

  4.2乙方:

  4.2.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;

  4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;

  4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;

  4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决;

  4.2.5参与施工交底;

  4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。

  第五条违约责任

  5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

  5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

  5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。

  5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

  5.6由于乙方设计的原

  因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

  第七条附则

  7.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;

  7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,

  7.3本合同履行完后自动终止;

  7.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

  甲方(签字):____________乙方(盖章):____________

  签约代理人:____________

  ______年______月______日______年______月______

【工程合同模板集锦五篇】相关文章:

1.工程工程合同模板集锦8篇

2.工程工程合同模板集锦6篇

3.【精品】工程工程合同模板集锦四篇

4.【精华】工程工程合同模板集锦7篇

5.精选工程工程合同模板集锦7篇

6.【热门】工程工程合同模板集锦六篇

7.【实用】工程工程合同模板集锦五篇

8.【必备】工程工程合同模板集锦6篇

9.关于工程工程合同模板集锦6篇